yüklenici şirketin alt yükleniciye rücuu • geç teslim • ifaya ekli ceza koşulu • gecikme cezasının rücuu • taşerona geç teslim tazminatı rücuu • adi yazılı sözleşme • alt yüklenici • cezai şart • eser sözleşmesi

. maddesi hükmünde kararlaştırılmıştır. Ancak; sözü edilen ceza koşulu, 818 sayılı Kanun’un 158/2. maddesi hükmü gereğince “ifaya ekli ceza” koşulu ... teslim edilen iş kabul edilmiş bulunduğundan; davacı, davalı alt yükleniciden ifaya ekli ceza koşulunun tahsilini isteyemez. Mahkemece, açıklanan hususlar

alt yüklenici • cezai şart • davanın kabulü • eser sözleşmesi

Kanun’un 158/.... maddesi hükmü gereğince “ifaya ekli ceza” koşulu niteliğindedir. Yanlar arasındaki sözleşmede aksine bir düzenleme olmadığından ve sözleşme konusu iş, davacı yüklenici tarafından hiçbir önkoşul ileri sürmeksizin kabul edilmiş bulunduğundan; davacı, davalı alt yükleniciden ifaya ekli ceza koşulunun tahsilini isteyemez. Mahkemece, açıklanan hususlar gözetilmeden, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır. Mahkemece

seçimlik cezai şart • borca aykırılık • cezai şart • cezai şart alacağı • cezanın miktarı • gecikme tazminatı • ifa etmeme • fatura • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • sözleşme serbestisi • toptan satış • hakkın kötüye kullanılması • cezai şart miktarı • kanun yararına temyiz • sözleşmenin sona ermesi

. İkinci fıkrada düzenlenen ifaya ekli ceza koşulunda ise alacaklı, açıkça vazgeçmiş veya ifayı kayıtsız şartsız kabul etmiş olmadıkça, hem sözleşmenin ... somut olay incelendiğinde; sözleşmenin 4.2. maddesinde düzenlenen hükmün ifaya ekli ceza koşulu, 7.1. maddesinde düzenlenen hükmün ifayı engelleyen ceza ... ödenmeyen (YEK bedeline ilişkin) kısmı ile bu kısma ilişkin tutar üzerinden sözleşmenin 4.2. maddesinde hüküm altına alınmış olan ifaya ekli ceza koşulu ... ödenmeyen kısmı ile sözleşmede kararlaştırılan ifaya ekli ceza koşulundan kaynaklanan alacağı için takip başlatmasının hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde

cezai şart alacağı • cezai şart • fatura • gecikme tazminatı • cari hesap • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

tazminatının istenebilmesi için teslimde ihtirazi kayda gerek bulunmadığını, söz konusu madde ile kararlaştırılanın ifaya ekli ceza koşulu değil gecikme ... konusu madde ile kararlaştırılanın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (6098 sayılı Kanun) 179/II inci maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza koşulu değil, aynı

getirilmemiş olması nedeniyle anlaşma süresinin sonunda belirlenen ifaya ekli ceza koşulunu davacının talep etmeye hak kazandığı (Benzer Yargıtay 19. HD ... USD ifaya ekli ceza koşulu (sözleşme cezası) olarak davacıya ödemesi gerektiği, bilirkişi raporundaki tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde davalının

kararlaştırılanın TBK’ nın 179/II. maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza koşulu değil, aynı Kanunun 125. maddesinde öngörülen gecikme tazminatı olduğunu, kabul ... ifaya ekli ceza koşulu değil, aynı Kanunun 125. maddesinde öngörülen gecikme tazminatı olduğunu, tarafların bu maddeyi düzenlerkenki gerçek iradelerinin ... , hakkından açıkça vazgeçmiş ya da ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte kararlaştırılan cezanın ödenmesini de isteyebilir. İfaya ekli ceza koşulunda koşul gerçekleştiği takdirde alacaklı hem ifayı hem de cezayı talep eder. Başka bir ifadeyle, asıl borcun ifa zamanı veya ifa yeri

/gün gecikme cezası kesilecektir.” içerikli 20. maddesi hükmü, hukuksal niteliğince Borçlar Kanunu’nun 158/II. maddesi gereğince “ifaya ekli ceza koşulu

olan yanlar arasındaki sözleşmenin 17. maddesince kararlaştırılan ceza koşulu, aynı Kanunun 158/II. maddesi hükmü gereğince, "ifaya ekli ceza koşulu

sahibi tarafından geçmişe etkili olarak feshedilmiş ve bu nedenle sözleşme kapsamındaki ifaya ekli ceza koşulu kural olarak istenemez ise de sözleşmenin 48 ... halinde öngörülen gecikme cezaları) TBK'nın 179/2 maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza koşuludur. TBK'nın 179/2 maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza koşulunun istenebilmesi için sözleşmenin feshedilmemiş olması gerekmektedir. Davalı iş sahibi sözleşmeyi feshetmiş olduğundan ifaya ekli ceza koşulu

inşaat sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • kira bedeli

edilmediğini davalıların müvekkiline ve diğer arsa payı sahiplerine her geçen ay için günün rayicine uygun kira bedeli ödemesi gerektiğini, bunun ifaya ekli ceza şartı olduğunu, davalıların dava konusu villaları teslim edeceği süreye kadar kira bedeli ödemek zorunda olduklarını, geçikme sebebi ile müvekkiline