mevzuatı ve teknik şartnameye göre tamamlanmış iskan ruhsatı alınmış, kullanıma hazır konutları düzenlenecek bir tutanakla Arsa sahibine teslim edilecektir ... sözleşmesine de riayet etmediği, yüklenicinin de teslimin 26.12.2017 tarihli iskan ruhsatı alınmasıyla yapılmadığını, 28.12.2018 tarihli ihtarnamesinde ferağ ... tamamlanmış iskan ruhsatı alınmış, kullanıma hazır konutları düzenlenecek bir tutanakla Arsa sahibine teslim edilecektir.” düzenlemesinin bulunduğu, teslimin ... tarihinde bu talebinden vazgeçtiğini yine keşide ettiği ihtarname ile bildirdiği, iskan ruhsatının alınmış olması nedeniyle teslimin yapıldığı konusunda

/ İstanbul adresindeki fabrika binasını kiraladığını, davalı firma ise mecurun (fabrika binasının) müteahhidi olduğunu, iskan ruhsatını almakla ve binanın ... firmanın iskân ruhsatı alınması için gerekli olan teknik işleri tamamlamadan, yapı sahibinin doğrudan iskân başvurusu yapabilmesinin teknik ve fiili olarak

ve kusursuz ve iskân ruhsatı alınmış şekilde hususunda anlaşmaya varıldığını, 30.10.2013 tarihinde yer teslimi yapıldığını,10.06.2015 tarihinde geçici

olmayıp tamamıyla aidatını ödeyen üyeleri olumsuz yönde etkileyeceğini, kooperatif inşaatının devam etmesi ve iskan ruhsatı alınması için gerekli işlemlerin

olmayıp tamamıyla aidatını ödeyen üyeleri olumsuz yönde etkileyeceğini, kooperatif inşaatının devam etmesi ve iskan ruhsatı alınması için gerekli işlemlerin

incelemede, davalı yüklenici tarafından yapılan imalatlar kaçak ve ruhsatsız bile olsa davacı tarafından tamamlanmak suretiyle iskan ruhsatı alınmadan

gereği tapunun müvekkili adına tescili için yapı iskan ruhsatı alınmasının yeterli olup müvekkili tarafından bu edimin de yerine getirildiğini, -Müvekkili

, 15.11,2016 tarihli İnşaat Yapım Sözleşmesi ile üzerinde yapımını üstlendiği İnşaatı anahtar teslimi olacak şekilde iskan ruhsatı alınmış olarak bitirip davalı

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • iyiniyetli üçüncü kişi • kooperatif • limited şirket • muvazaa iddiası • yapı kooperatifi • davanın kabulü • ön inceleme

Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 3, 4 ve 5. maddeleri ile dairelerin iskan ruhsatlarının alınması borcu yüklenici davalı ... limited şirketine yüklenmiş olduğu

haliyle iskân ruhsatı alma masrafı ile davalıya ait olmak üzere; toplam 2.075.000,00-TL bedelle taşınmazları iyiniyet çerçevesinde davalının borcuna sadık

yetkili mahkeme • resmi şekil • düzenlenme tarihi • cayma hakkı • iskân ruhsatı • satış vaadi sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • cayma bildirimi • hayat sigortası • hisse devri vaadi • hisse devri • devre mülk hakkı • devre mülk sözleşmesi • devre tatil sözleşmesi • müşterek mülkiyet • ön ödeme • geçersiz sözleşme • zarar tazmini • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • ön inceleme

zenginleşme hükümlerine bağlı olarak zamanaşımı değerlendirilmesi yapılması gerektiğini, devre mülkün yapı kullanma belgelerinin tam olduğunu, iskan ruhsatının alınmış olduğunu, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının noter masraflarını isteyemeyeceğini ileri sürerek; kararın bozulmasını

belirtilen eksik ve noksanlıklar ile müvekkillerine düşecek dairelerin sayısının belirlenmesine, iskan ruhsatının alınmasına yönelik taleplerinin yerine

açık ayıp • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eserin teslimi • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • alacağın temliki • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

sahibinin haklarına halef olmasının da mümkün olmadığı ve davacı ile davalı müteahhit şirket arasında satışı yapılan dairenin, iskan ruhsatı alınmış anahtar

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • ecrimisil bedeli • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kapıcılık hizmeti • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • kira bedeli • eklenti niteliği • cevap dilekçesi • ön inceleme

yetkisini vermemesi nedeniyle satış yapamadıklarını, azilnamelerle inşaatı durdurup geciktirdiklerini ve iskân ruhsatı alınmasını engellediklerini ... getirilmesinden ve iskân ruhsatı alınmasından sonra da davacılarca yeniden dava açma hakları saklı tutulmak üzere reddine karar verilmiştir. IV. BOZMA VE BOZMADAN ... getirmediği, sözleşmeye konu binayı ilk projeye aykırı inşa ettiği, bunun üzerine iskân ruhsatı almak amacıyla tadilat projesi hazırlamış ise de tadilat ... bir bina olduğu, mevcut haliyle iskân ruhsatı almasının mümkün olmadığı, yıkımı zorunlu olduğundan, arsa sahibi olan davacıları için ekonomik bir değeri

Kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki düzenlenmesi, yürütülmesi, hizmete girmesi, yapım ve iskan ruhsatlarının alınması, cins tashihlerinin

miktarını % 60'a çıkarıp yeni imar durumuna göre inşaat ruhsatının alınacağını, inşaat ruhsat tarihinden itibaren de 30 ay içinde iskan ruhsatını alarak ... kullanma belgesinin ( iskan ruhsatı) alınması ile inşaat bitmiş sayılır. Anahtar teslimi iskan ruhsatının alınması ile gerçekleşmiş olur. Bunun dışında ... düzenlendiği, sözleşme tarihinden itibaren 9 ay içinde inşaat ruhsatı, inşaat ruhsat tarihinden itibaren 30 ay içinde de iskan ruhsatı almak sureti ile anahtar

yeniden yargılama • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • tapuya şerh • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • anonim şirket • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme • gecikme tazminatı

yüklenicilerin 31.12.2009 tarihine kadar sözleşme konusu inşaatı iskân ruhsatları alınmış olarak davacılara teslim etmelerinin gerektiğini, ancak davalı

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • dava zamanaşımı • eksik iş • eksik iş bedeli • eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • ifa imkansızlığı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin geriye etkili feshi • sözleşmenin feshi talebi • zamanaşımı defi • teknik rapor • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

. maddesine göre davalıların ... .... ... Yapı Kooperatifi ile 14.12.1992 tarihli sözleşmeyi yapmış olduklarını, ancak iskân ruhsatı alınmak sureti ile teslimi ... 48 adet bağımsız bölümün iskân ruhsatı alınmadığından 48 adet bağımsız bölümün iskân ruhsatının alınması için davalıların cebri icbar edilmesine karar ... payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca eksik iş bedeli ile kira tazminatının tahsili ve iskan ruhsatı alınması için yüklenicilerin cebri icbar edilmesi istemlerine ilişkindir. Davacı arsa sahibinin yükleniciler aleyhine açtığı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin ifası yönünde iskan ruhsatının

ettirileceği, işlerin tamamen bitirilmesi ve iskân ruhsatı alınması halinde de hak sahibi olduğu tüm dairelerin yüklenici kooperatife intikal ettirileceğinin

su bedeli tutanağının tarafı olmadığını, müvekkil şirketin iskan ruhsatı alınmasından önce sitedeki tüm çalışmalarını tamamlayıp ruhsat başvurusunda

Benzer içeriğe sahip kararları göster

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • ipoteğin kaldırılması istemi • cezai şart talebi • cezai şart • cezai şart alacağı • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • ihbar yükümlülüğü • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • taşınmaz satışı • çekince ileri sürme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme • taraf sıfatı

sahiplerinin yapıdaki eksik işlerin tamamlanması halinde tapuyu vermeye hazır olduklarını yükleniciye bildirdikleri, yüklenicinin iskân ruhsatı almasından önce

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıp ihbarı • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • gizli ayıp • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • yetki belgesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu haliyle, yüklenici yapıyı teslim etmekle ve iskân ruhsatını almakla sözleşme kapsamında kendisine devri gereken tüm ... tarihli protokol ile de binanın mevcut hali itibariyle yapılmış bulunan tadilatlar taraflarca onaylanmıştır. 20.12.2005 tarihinde binanın iskân ruhsatı alınmış, 01.06.2009 tarihinde yükleniciye isabet eden bağımsız bölümlerin bir kısmı yüklenici şirket yetkilisine devredilmiş, 18.07.2010 tarihinde arsa

yargılama giderleri • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • denkleştirme istemi • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • yüklenicinin kusurlu olması • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

yükleniciye iskân ruhsatının alınması için süre verilerek iskân ruhsatının alınmasının sağlanması, alınmaması halinde eksik ve kusurlu işler bedeli ile iskân

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı ifa • eksik ve ayıplı iş • gizli ayıp • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yüklenicinin borçları • davanın kabulü • ön inceleme • cevap dilekçesi

tekniğine uygun yapılıp yapılmadığı yapılan bina ile ilgili iskan ruhsatının alınıp alınmadığı iskan ruhsatı alınmış olmasına rağmen binada eksiklik veya ayıp

yargılama giderleri • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • imara aykırılık • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • kesin süre • ön inceleme

, ayrıca ... bloktaki mevcut imalatların onaylı projeye aykırı olduğu, bu haliyle binaların iskân ruhsatı almasının mümkün olmadığı bildirilmiştir ... tarafından yapıldığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Her ne kadar, Mahkemece iskân ruhsatı alması için davacı yükleniciye yetki ve süre verilmiş ise de yapılan tadilatlar eski hale getirilmeden binaya iskân ruhsatı alınmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Mahkemece, öncelikle yaptığı ... ruhsatını yenilemesi ve iskân ruhsatını alması için yetki ve süre verilmesi, iskân ruhsatını aldığı takdirde davanın kabulüne, aksi takdirde reddine karar