işlerden ötürü alacağının bulunup bulunmadığı noktasında toplandığı, davalılardan SS ... Konut Yapı Kooperatifi ile diğer davalı ... Yapı Sanayi ve Ticaret ... Yapı Kooperatifine eldeki davada husumetin yöneltilebileceğinden davalı SS ... Konut Yapı Kooperatifinin husumete yönelik itirazlarının kabul ... Ünvanı: ... Yapı...A.Ş) tarafından 26.12.2013 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle akidi olan SS ... Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan ... , davacının sözleşmenin diğer unsurlarını da yerine getirmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı SS. ... Konut Yapı

kanaatine varıldığı, birleşen Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/12 Esas sayılı dosyası yönünden ise; davacı S.S. ... Blokları Konut Yapı Kooperatifinin 2007 yılı Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık ayları ile 2008 yılı Ocak-Aralık aylarına ilişkin 16 aylık gecikme tazminatı talep ettikleri, davacı ... sayılı dosyasında açılan davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmekle birlikte davacı S.S. ... Blokları Konut Yapı Kooperatifi tarafından davanın açıldığı tarih itibariyle davacının dava açmakta haklı olup davanın yargılama sürecinde konusuz kaldığı gözetilerek HMK’nın 331/2

T.C. ADANA BAM 9. HUKUK DAİRESİ T.C. ADANA 9. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2026/45 KARAR NO : 2026/360 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...) MAHKEMESİ : .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 20/11/2025 NUMARASI : 2025/511 Esas DAVACILAR : 1- ... DAVALI : SINIRLI SORUMLU ... ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ VEKİLİ : Av. ... DAVANIN KONUSU : Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) İSTİNAF KARARININ .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 20/11/2025

) hisselendirilmesi uygulandığı; buna göre, davalı S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi'nin tam maliki olduğu ... İlçesi Yapracık Mahallesi kadastro 1165 nolu parseldeki ... verilmesini talep etmiştir. Dava, alacak istemine ilişkindir. Mahkemenin 2021/555E-2021/618K sayılı 04.10.2021 tarihli kararında özetle; davalı tarafın konut yapı kooperatifi olup tacir olmadığı gibi, eser sözleşmesi mutlak ticari dava olmadığından, davanın, görev dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine

istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme neticesinde; İDDİA : Davacı vekili; davalı S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi, Arsa Sahibi olarak ... ileri sürerek, davalı arsa sahibi S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı, ... parseldeki taşınmazda B Blokta yer alan 4. Kat 12,13,14; 6. Kat 18 ve ... üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA : Davalı S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi vekili; müvekkili SS ... Konut Yapı ... talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini, ..., SS ... Konut Yapı Kooperatifi ile imzalamış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirlenen yazılı

. İlk derece mahkemesince; "...Davalı ... tarafından dava dışı ...’a, S.S. ... Konut Yapı Kooperatifinde bulunan hissesini, Yenimahalle Üçüncü

derece mahkemesince; "... dava dışı S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi ile arsa maliki olan davalılar ... ve ... arasında 17/05/2005 tarihinde Gayrimenkul

belirtilen borç tutarı yönünden 114.388,13 TL borçlu olmadığı anlaşılmakla, mahkememizce davanın kısmen kabulü ile davacının S.S. ... Konut Yapı Kooperatifine

yargılaması sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; " müvekkil kooperatifin Kayseri ilinde faaliyet gösteren bir konut yapı kooperatifi olduğunu, müvekkil kooperatifin muhtelif arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı sözleşmeler ile 12 adet blokta toplam 790 adet konut

yargılaması sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; " müvekkil kooperatifin Kayseri ilinde faaliyet gösteren bir konut yapı kooperatifi olduğunu, müvekkil kooperatifin muhtelif arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı sözleşmeler ile 12 adet blokta toplam 790 adet konut

yargılaması sonucunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; " müvekkil kooperatifin Kayseri ilinde faaliyet gösteren bir konut yapı kooperatifi olduğunu, müvekkil kooperatifin muhtelif arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı sözleşmeler ile 12 adet blokta toplam 790 adet konut

dava dilekçesinde özetle: Üyesi oldukları, davalı kooperatifin ... ilçesinde yazlık site yapımı için kurulmuş bir konut yapı kooperatifi olduğunu, toplam

konusu daireler üzerinde şerhleri varken müvekkili hissesine düşen dairelerin arsa ile ilgili hiçbir hukuki ilişkisi kalmamış olan SS. ... Konut Yapı Kooperatifi (eski adı ... Konut Yapı Kooperatifi) ve ... Konut Yapı Kooperatifi üyelerine bu üyelerin yakınlarına ve davalı kooperatifin kendi üyelerine ve

. Asıl davada davacı S.S. Elvin Yaşam Konut Yapı Kooperatifi (Eski Unvanı: S.S. Ali İzzet KYK) tarafından 27/10/2016 tarihinde sunulan dava dilekçesinde ... dosyasında; davacı Ali İzzet Konut Yapı Kooperatifi tarafından davalı ... aleyhine genel kurul toplantı kararının ve çağrının iptali istemli olarak dava

sayılı dosyasında görülen dava dosyasında, asıl davalarında davacının % 98 arsa maliki ve KKİS'nin arsa maliki olarak tarafı S.S. ... Kent Konut Yapı Kooperatifi olduğunu, diğer taraftan ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasına gelen dilekçe ekine eklenen diğer KKİS'ne göre de, arsa maliki

sözleşmeyi S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi ile imzalamışsa da, ...'ın müteahhide olan borçlarını ödemekle yükümlü arsa sahiplerinden biri olduğunu ... olmak üzere S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi tarafından müvekkili şirkete teslim edildiğini, müvekkilinin yaptığı işlere karşılık yalnızca bu daireyi

ile; müvekkillerinin miras bırakanı ...'nın sağlığında ...Konut Yapı Kooperatifine 1/24 pay oranı ile üye olduğunu, üyeliğinin karşılığında yapılacak ... olduğu konusunda şifahi olarak bilgilendirildiğini, bu yönlendirme neticesinde müteveffanın, ...Konut Yapı Kooperatifi üyesi olarak C-Blok 6 nolu dairenin ... belirtildiği üzere, ...Konut Yapı Kooperatifi dahilinde yapılan 4 blok şeklinde inşaat için eski ... ada 18 parsel için onaylı ruhsat projesinde ortak alan ... payın davacılardan ..., 3 payın ..., 2 payın ...'ya ait olduğuna karar verilmiştir.Dosya kapsamına göre; dava dışı ...Konut Yapı Kooperatifi üyesi olan

ilişkindir.Dosya kapsamına göre davacı ile davalı Kooperatif birliği ve onun gözetimin ve sorumluluğunda faaliyette bulunan ... Konut Yapı Kooperatifi arasında ... Birlik tarafından ...'in avukatı ...'e ödeneceği belirtilmiştir.Davacı ...'in vekil tarafından muhatap ... Konut Yapı Kooperatifleri Birliği'ne gönderilen ... belirlenen adresimizde tarafımıza ödenmesi" ihtar edilmiştir.İhtara cevap veren .... ... Konut Yapı Kooperatifleri Birliği vekili Çatalca 1. Noterliği'nin

Konut Yapı Kooperatifinin dolap, kapı işlerini ve doğramalarının yapımını üstlendiğini, işbu inşaat işlerini zamanında yapıp gereği gibi teslim etmesi ... bedelinin de müvekkiline ödenmediğini, davalı site yönetiminin halefi olduğu S.S. ... Sitesi Konut Yapı Kooperatifinin daha önceki müteahhitlerinin yaptığı ... , müvekkilinin yetkilisi olduğu ... Mobilya Dekorasyon İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin davalı site yönetiminin halefi olduğu S.S. ... Sitesi Konut Yapı ... Yapı Kooperatifi ile ... Mobilya Dekorasyon İnş. Taah. Tic. Ltd.Şti. arasındaki sözleşmeye dayalı tapu iptali ve tescil, terditli bedel talebine ilişkin

T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ Esas-Karar No: 2024/1430 - 2026/87 T.C. SAKARYA 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2024/1430 KARAR NO : 2026/87 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I BAŞKAN :... (...) ÜYE :... (...) ÜYE :... (...) KATİP :... (...) MAHKEMESİ : KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 13/04/2023 NUMARASI : 2021/286 Esas - 2023/228 Karar DAVACI : SINIRLI SORUMLU BERKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ - ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ - ... VEKİLİ : Av. ... İHBAR OLUNANLAR : 1- ... 2- ... VEKİLİ : Av

nakden, 16.000 TL'lik kısmına karşılık 30/08/2002 vadeli senet verildiğini ve verilen bono ile birlikte müvekkili tarafından S.S. ... Konut Yapı Kooperatifi ortaklık payının devredildiğini, ancak ortak olarak görünmediğini ve kendisine dükkan verilmediğini, ödeme tutarının 50.000 TL olduğunu

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2026/50 KARAR NO: 2026/54 DAVA : Kooperatif (Tasfiye Memurlarının Görev Süresinin Uzatılması) DAVA TARİHİ : 16/01/2026 KARAR TARİHİ : 19/01/2026 Mahkememizde görülmekte olan Kooperatif (Tasfiye Memurlarının Görev Süresinin Uzatılması) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacılar vekili 16.01.2026 tarihli dava dilekçesinde özetle;------ Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ile "ortaklarına konut tahsisi amacıyla" kurulmuş bir konut yapı kooperatifi olup, kuruluş sonras----- Mevkii 1038 Ada 88 parselde kaim 64

. ... ile davalı Sınırlı Sorumlu ... Konut Yapı Kooperatifi vekili Av. ... tarafından sunulan itirazları Mahkeme ara karar gereğince yukarıda ayrıntıları ile

iptali gerekir. Oysa Kanununun 81. maddesinin 2. fıkrasında “konut yapı kooperatiflerinin ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanıp ferdi mülkiyete

edildiği üzere daha önce Konut Yapı Kooperatifleri Birliği olarak (ÜST BİRLİK) kurulmuş olup bu kooperatifin daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığının