. Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle. 5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle. 6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme

zorunda olduğunu, bu haklarını saklı tuttuklarını, gecikmenin 15 günü geçmesi nedeniyle davalı müvekkili şirketin sözleşmeyi fesih hakkı doğduğunu, samimi ... gecikmesinde beher gün için 5.500,00 TL gecikme cezası kararlaştırıldığı, maddenin devamında gecikmenin 15 günü geçmesi halinde müvekkili şirketin sözleşmeyi fesih hakkı bulunduğunu,müvekkili şirket tarafından ... 4. Noterliği'nden keşideli 06/09/2024 tarihli ve yevmiye no'lu ihtarnamede "Davacıya ait ekiplerin

zorunda olduğunu, bu haklarını saklı tuttuklarını, gecikmenin 15 günü geçmesi nedeniyle davalı müvekkili şirketin sözleşmeyi fesih hakkı doğduğunu, samimi ... gecikmesinde beher gün için 5.500,00 TL gecikme cezası kararlaştırıldığı, maddenin devamında gecikmenin 15 günü geçmesi halinde müvekkili şirketin sözleşmeyi fesih hakkı bulunduğunu,müvekkili şirket tarafından ... 4. Noterliği'nden keşideli 06/09/2024 tarihli ve yevmiye no'lu ihtarnamede "Davacıya ait ekiplerin

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... olduğu tespiti yapıldığı, davalı şirketin sözleşme fesih sürelerine uymasına rağmen, yapılan incelemede şirket nezdinde devam eden bir miktar

dolayı bayilik sözleşmesini feshettiklerini, müvekkili şirketin sözleşmenin fesih tarihi olan 28/03/2025 tarihine kadar akaryakıt alımlarından dolayı

geçerlidir. Adi ortaklığın sona ermesi 6098 sayılı TBK'nın 639. Maddesinde düzenlenmiş ve 'ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya

kabul etmediklerini, müvekkili şirketin sözleşmenin feshi sonrasında tüm şantiyeyi satış protokolü çerçevesinde terk ettikten sonra yapmış olduğu

aldığını, başka bir alacağının bulunmadığını belirterek, mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir. GEREKÇE: Dava, iş ortaklığı sözleşmesinin feshi

, davalı ... şirketinin sözleşmeyi fesih iradesinin 16.11.2013 tarihinde davacıya tebliğ edilerek ulaştığı, bu tarihte başlayan 5 yıllık zamanaşımı süresinin

harcama yapıldığını, müvekkili şirketin sözleşmenin feshine kadar 3.535.644,77 TL iş yaptığını geriye 4.405.430,32 TL iş bedelinin kaldığını, davalı ... , ücret, prim vs. giderleri hariç 257.987,75 TL'lik idare lehine harcama yaptığını, müvekkili şirketin sözleşmenin feshine kadar 1.874.229,25 TL iş

bağlayıcı olduğu açıktır. Davacıya ait markanın lisans sözleşmesi ile kullanılması amacıyla ... unvanı ile tescil edildiği anlaşılan davalı şirketin; sözleşmenin feshinden sonra unvanında davacı markasını kullanmaya devam etmesinin sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edeceği, tacir olan ve sözleşme ile

kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmıştır. DELİLLER : Tüm dosya kapsamı. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE : Dava, adi ortaklık sözleşmesinin fesih ve

, asıl dava yönünden ise, davacı ... Endüstri Enerji Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmenin feshinde müşterek kusurlu olduğundan icra

davacıya ödenmesi yönünde ihbar olunana virman talimatı yazdığı, ihbar olunan şirketin sözleşmeyi fesih etmesi üzerine; davalının ihbar olunan ... İnşaat

. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/477 Esas sayılı dosyası ile dava dosyasının birleştirilmesini, ortaklık sözleşmesinin feshine, Kâr payının ortaklık ... dosyasının birleştirilmesini, ortaklık sözleşmesinin feshine, Kâr payının ortaklık sözleşmesi gereğince dağıtılarak adi ortaklığın tasfiyesine karar ... . Mahkemece müteveffa ...'İN asli müdahale talebini haklı ve geçerli bir neden olmaksızın kabul etmesinden kaynaklı olarak müvekkilin iş ortaklığı sözleşmesinin feshi ve kar payının ortaklık sözleşmesi gereğince dağıtılarak adi ortaklığın tasfiyesi isteme hakkı bulunmadığına karar vermiştir. c. Birleşen İstanbul

stopaj bildiriminin davacı ile müvekkilleri arasında imzalanan aracılık sözleşmesinin tarihleri ile denk gelmediğinin, dava dışı şirketin sözleşmenin feshinden çok sonra kiracı olarak söz konusu taşınmaza taşındığının anlaşılacağını;Müvekkillerinin taşınmazın kiraya verilmesi konusunda davacı firma ile

, ... yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilerek sözleşmeye uygun olmayan imalatların teslim alınmasının talep edildiğini, müvekkil şirketin sözleşmenin feshini

yapılması hususunda davacı da güven oluşturduğu gözetilerek davalının sözleşmeyi feshetmekte haksız olduğu kabul edilerek yapılan incelemede, davalı şirketin sözleşmeyi fesih ettiği yıl itibariyle mali kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde şirketin mevcut durumda davacı yanca talep edilen tazminatın

kayıtlarına yansıdığını ve davalı şirketin SGK'ya işçi çalıştırmayacağını bildirdiğini, Sivas Belediyesi'nin davalı şirketin sözleşmesini fesih nedeninin iflas

alt yüklenici • eser sözleşmesi • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • ihtiyati tedbir kararı • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cari hesap • ciro • keşideci • fatura • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • delil ikamesi için avans • kesin süre • ön inceleme • taşeronluk sözleşmesi • tespit davası

tamamlanmasına ve teslim edilmesine rağmen davacı tarafça müvekkiline çeklerin karşılığı olan bedellerin ödenmediğini, müvekkili şirketin sözleşmenin feshine kadar

anahtar teslim olgusu • cezai şart • götürü bedel • adil yargılanma hakkı • haksız fesih • şahıs şirketi • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • mücbir sebep • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • ön inceleme • teminatın iadesi

çalışmayan bulaşık makinalarını kullanamadığı için doğal olarak bu makinalarda kullanılan deterjanı da satın alamadığını, davacı şirketin sözleşmenin feshi

haklı neden • adi yazılı sözleşme • dava zamanaşımı • kar payı • adi şirket • ticari iş • ticari işletme • ortaklık payı • ortaklık sözleşmesinin feshi • ibraname ve feragatname • ön inceleme • adi ortaklığın feshi • adi ortaklık sözleşmesi

taraflarca 10.04.2017 tarihinde yazılı olarak sonlandırıldığını, anılan belgede adi ortaklık sözleşmesinin feshi ile taraflar arasında herhangi bir hak ve

adi ortaklık sözleşmesi • yazılı delil başlangıcı • dolandırıcılık • haklı neden • adi şirket • hile • bilirkişi raporu • ortaklık payı • davanın kabulü • delil başlangıcı • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu

; kararın bozulmasını istemiştir. B. Değerlendirme ve Gerekçe Uyuşmazlık, adi ortaklık sözleşmesinin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. 6100 sayılı

fatura • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • ihtiyati tedbir kararı • kısmi ödeme • zıya • mücbir sebep • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • ön inceleme • tedbir kararının kaldırılması

çevrilmesi talebinin dayanaksız olduğunu, sözleşmenin hiçbir maddesinde müvekkili şirketin sözleşmenin feshine sebep olması halinde dahi teminat mektubunun