“Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme

malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi

arızaların giderilmesinden sonra hakkedişlerin yapılacağının bildirildiğini, tüm bu süreçte, davacı yüklenicinin işe zamanında başlamaması ve yapılan

gereçleri kendisi sağlamak zorundadır." şeklinde, TBK'nun 473. maddesinde; "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi

çıkan ihtilaflarda İstanbul mahkemeleri ve İcra-iflas Müdürlüklerinin yetkili kılındığı anlaşılmaktadır. TBK 473/f.1 hükmüne göre: “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkaran gecikme yüzünden

gereçleri kendisi sağlamak zorundadır." şeklinde, TBK'nun 473. maddesinde;" Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi

haksız fesih • işe zamanında başlama • maddi ve manevi tazminat talebi • sözleşme şartlarına aykırı olarak işin geciktirilmesi • sözleşmenin feshi talebi • basiretli tacir • bilirkişi raporu • manevi tazminat • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • ön inceleme • yüklenicinin işe zamanında başlamaması

vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; 6098 sayılı TBK’nın 473/1. maddesine göre yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme

edilmiştir.Mahkememizce de alınan rapor benzer niteliktedir.Türk Borçlar Kanunu 473. Maddesi "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak

.", TBK 473 maddesi ile, İşe başlama ve yürütme; "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da

getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır." şeklinde, TBK'nun 473. maddesinde;" Yüklenicinin işe zamanında başlamaması

. Maddesinin 1. Fıkrası ise şu şekildedir: "MADDE 473- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da

, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." ve 3. İşe başlama ve yürütme başlıklı 473 üncü maddesi "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • haklı sebeple fesih • dürüstlük kuralı • inşaat sözleşmesi • işe zamanında başlama • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • yüklenicinin işe zamanında başlamaması • yüklenicinin kusurlu olması • basiretli tacir • zıya • cevap dilekçesi • müdahalenin men'i • ön inceleme

istinaf mahkemesi ise davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir. TBK’nın 473/1.fıkrasında, yüklenicinin işe zamanında başlamaması

koşulları gerekse sonuçları bakımından özel düzenleme getirilmiştir. TBK m.473/1 hükmüne göre; "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme ... arzetmektedir. İş sahibinin bu hakkını kullanabilmesi için üç sebepten birinin gerçekleşmesi gerekir: Yüklenicinin işe zamanında başlamaması Yüklenicinin ... sebeple ortaya çıkan gecikme olup; bu ihtimalde yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya başladığı işi geciktirmesi söz konusu değildir. Yüklenicinin

, sözleşmeden beklediği kar mahrumiyetini tazminat olarak isteyebilecektir. TBK 473/f.1 hükmüne göre: “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme

. Maddesinde; " Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple

, “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme

. Maddesinde; " Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple

TBK'nın 473. maddesi; "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir

olarak isteyebilecektir. TBK 473/f.1 hükmüne göre: “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da

.maddesinde; "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya

feshettiği bildirilerek üç gün içerisinde ödenen bedellerin iadesinin ihtar edildiği, TBK'nın 473/1 maddesinde " Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya

; "yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme

ve devamı maddelerinde düzenlenmişitir. Aynı kanunun 473.maddesinde "Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi