. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2

6.400.000,00 TL anahtar teslim bedel üzerinden üstlenildiği, sözleşmenin ekleri arasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin yer aldığı, yine sözleşmenin 20.29 ... eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi HMK'nın 197. maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olup, mahkememizce resen gözetilmiştir. Dava tarihinde ... ayıplı olduğu, sözleşmenin eki niteliğinde olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 26. maddesine göre yüklenicinin fen ve sanat kaidelerine uygun yapılmama

yetkilileri tarafından kesin hakediş raporunun tamamının ihtirazi kayıtsız imzalandığını, taşeron sözleşmesinde yapım işleri genel şartnamesinin sözleşmenin ... , taraflar arasında akdedilen 11.10.2017 tarihli sözleşmenin ekleri arasında ek 5 olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesinin sözleşmenin bir parçası olarak kabul

sözleşmelerde, Yapım İşleri Genel Şartnamelerinde ve sözleşmenin diğer eklerinde nefaset kesileceğine dair bir hüküm bulunduğuna dair bir kanıt ortaya ... dahil edilmiş olduğunu, müvekkil şirket yükümlülüğünde bulunan sözleşmelerde (Teknik Şartname, Yapım İşleri Genel Şartname ve diğer eklerinde) malzeme ... kullanılmadığının tespit edilemediğini, sözü edilen projelere ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinde nefaset kesintisinin hesaplanması konusunda her hangi ... Yapım İşi Genel Şartnamesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Birim Fiyat Tarifeleri, Özel ve Genel Teknik Şartnameler, Ön/Kesim Projeler vs.nin sayılmış

herhangi bir bölümüne itiraz kabul edilmeyecektir." düzenlemesinin hüküm altına alındığı, yine sözleşmenin 22. maddesinde işin Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı, 2017-1 ve son nolu, hakedişte davacının borcunun -176.344,84 TL, sözleşme fiyatlarıyla yapılan iş

sureti ile Yapım işleri genel şartnamesinin de olduğunun anlaşıldığı, Yapım İşleri Genel şartnamesi 40. Maddesi uyarınca Geçici hakkedişlere itirazların ... işleri ile ilgili her türlü şartname, mevzuat denilmek sureti ile yapım işleri genel şartnamesinin de olduğunun anlaşıldığını, yapım işleri genel ... edilerek davanın reddine karar verildiğini, Kamu İhale Sözleşmelerinin güçlü tarafı olan İdareleri koruyucu nitelikteki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 ... durdurulan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin söz konusu hükmünün geçmiş sözleşmeler bakımından da uygulanması gerektiğini, idari yargılama hukuku içerisinde

engellenerek, kesin hesap sürecini, hem sözleşmeye hem de kanun ve yönetmeliklerle, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule aykırı yürüttüğünün açık ... yapılmaksızın, şirketin Yüksek Fen Kurulu'na başvuru hakkının engellenerek, kesin hesap sürecini hem sözleşmeye hem de Kanun ve Yönetmeliklerle, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule aykırı yürüttüğünün açık olduğunu, müvekkili tarafından, idare nezdinde kesin hakediş raporuna ve 02.01.2026 tarihli

tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt Yüklenicilerin Çalıştırılması ve Sorumlulukları” başlıklı 20’nci

yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci maddesinin “(3) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden ... İşleri Genel Şartnamesi’nin anılan hükmünde belirtilen orandan farklı oran belirlenmediği, dolayısıyla Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belirtilen ... yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 15.4.(Ek madde: 08/08/2019-30856 R.G./13. md ... maddesinin atıf yaptığı 17.2’nci dipnotta “17.2(1) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen oranlardan farklı oranlar

. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. …” düzenlemesi ... ” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi

, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin açık biçimde sözleşmenin uygulanması ve işin yürütülmesi aşamasında

sözleşme 25/03/2016 tarihli olup, Anayasa Mahkemesi'nin Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39/4 maddesini iptal tarihi öncesinde imzalanmıştır. Bu nedenle

tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer

alt yüklenici sözleşmesinin 28/2. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne davacının haklı ve geçerli bir sebep olmadığı takdirde şantiyede bulunmak

sayılı dosyası, sözleşme, 2013 yılı ... İnşaat Yapım İşleri Genel Şartnamesi, bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporu, SGK hizmet dökümü ve tüm dosya kapsamı

yükleniciler" başlıklı "15.3. Alt yüklenici çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır." maddesi gereği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39. “Geçici hakkediş raporları” maddesinde belirtildiği şekilde davacı yanın itirazının bulunmadığı, taraflar ... konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır." maddesi gereği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39. “Geçici hakkediş raporları ... gibi taşeron sözleşmesinin sözleşmenin ekleri başlıklı 28.maddesi de dikkate alındığında, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin de sözleşmenin eki olmadığı

cezalı ve cezasız sürelerin tekrar tespit edilmesi ile fazladan kesilen gecikme cezalarının tahsilini talep etmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekidir. Sözleşmenin eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39. maddesinde, yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin ... , yüklenicinin kesin hesaba itirazı olduğu takdirde itirazlarını 40. maddedeki usuller çerçevesinde dilekçe ile idareye bildirmesi gerekir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39. ve 40. maddelerindeki bu düzenlemeler 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemece

Sayılı Kararname fiyat farkından toplam 550.916,75 TL fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla sözleşme eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 38. maddesine ... taşınmayarak kazı nakli farkı ve fiyat farkından kaynaklanan toplam 550.916,75 TL alacağın yapım işleri genel şartnamesinin 38. maddesi gereğince 30 gün ... tarafından 821.609,07 TL'nin yükleniciye fazladan ödendiği, ... Bankası yapım işleri genel şartnamesinin 38 ve 39. maddeleri gereğince yükleniciye yapılan ... kesinleştiği yılın fiyatları ile değerlendirilir.” ve ... Bankası Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39. maddesinde “Sözleşme ekleri hükümleri ile varsa ek

Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve yüklenici yetkili teknik elemanı tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi 'nin 40. maddesindeki kesin hakediş raporu ve hesap ... Müdürlüğünce talep konusunda yüklenici vekillerine kesin hesap ve süreç hakkında bilgi verildiğini, Yapım İşleri Genel Şartnamesi teminat mektuplarının iadesi usul esasları belirlendiği, Kesin teminatın iadesine ait şartlar başlığı altında 45. Madde 1. Bendi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi 9. Madde'de

.maddesinde imza tarihinden sonra 75 gün içerisinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işin süresinin yer teslimi ... sözleşme imzalandığını, sözleşmenin 9.maddesinde imza tarihinden sonra 75 gün içerisinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi ... , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29.maddesinde süre uzatımı verilebilecek hallerin düzenlendiğini, mücbir

maddelerine, yapım işleri genel şartnamesinin 9, 25 ve 26 no'lu maddelerine ve kanal birim fiyat tariflerine göre yüklenici yaptığı işlerle ilgili olarak ortaya

hatlarını yapım işleri genel şartnamesine aykırı şekilde yüzeyin 15 cm altına döşediği için en küçük bir kazı veya hafriyat çalışmasında hatlar zarar görmeye ... hatların geçtiği yerleri müvekkiline bildirmeyen, dava konusu elektrik hatlarını yapım işleri genel şartnamesine aykırı şekilde yüzeyin 15 cm altına döşeyen

sonucunda hatalar ve yanlışlar olduğu bulgusuna ulaşıldığı, gelinen bu noktada, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi" kapsamında ... ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında 39. madde gereğince itiraz edilmemesi ve aynı şartnamenin 40. maddesi gereğince kesin ... "Anahtar Teslimi İş" anlaşmasına göre hazırlandığı, fakat iş sözleşmelerinin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında ... edildiği taktirde “Yapım İşleri Genel Şartnamesinin – anlaşmazlıkların çözümü – ile ilgili 51. maddesindeki’’ Yüklenici anlaşmazlığa yol açan konuda, bu

ile ilgili şartnamelerinin sözleşmenin tabii eki olduğu kabul edildiğinden 18 adet hakedişten sadece 11 nolu hakediş yönünden davacının Yapım İşleri Genel Şartnamenin 40. maddesinde öngörülen şekilde usulüne uygun ihtirazi kaydının bulunduğu, diğer hakedişlere usulüne uygun ihtirazi kayıt