cevaplarında, davacı ... Ltd.Şti.nin alt yüklenici olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini, eksik ve kusurlu işler yaptığını beyan ettiğini, bu beyanları da

... plakalı dorsesinde davalının alt yüklenici olarak dava dışı ... Tekstil.. A.Ş'ye ait konteyneri taşımakta olduğu esnada araç sürücüsü (dava dışı) ...'ın

-gereç, ekipman,.....birim fiyatlara dahildir. ALT YÜKLENİCİ'ye işçilik bedeli, malzeme bedeli, nakliye bedeli, makine kirası, alet-teçhizat bedeli ve/veya ... türlü nakliye, şantiye tesisi, araç-gereç, ekipman.....birim fiyatlara dahildir. ALT YÜKLENİCİ'ye işçilik bedeli, malzeme bedeli, nakliye bedeli, makine ... tesisi, araç gerek, ekipman, mühendislik hizmetleri... Birim fiyatlara dahildir. ....Alt Yükleniciye işçilik bedel, malzeme bedeli, nakliye bedeli, makine ... kapsamında kullanılmak üzere şantiye sahasında bulunduğu, davacının alt yüklenici, davalının üst yüklenici olduğu, iş ilişkisinin başlangıç tarihinin

T.C. ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2026/101 Esas KARAR NO : 2026/417 Karar DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/01/2026 KARAR TARİHİ : 21/05/2026 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirket ile davalı arasında ... ili ... ilçesinde bulunan ... ... Köşkü'nün Yapısı Rehabilitasyonu ve Güçlendirilmesi İşlerine ilişkin ... tarihli sözleşme imzalandığını, müvekkilinin alt yüklenici olarak işe başladığını

tutanağındaki ''Yapılan işlerin sözleşme (Ana Yükleyici ... İnşaat ve alt yüklenici ... Yapı arasında imzalanan) eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel ... birleşen dava dosyasında delil olarak sunulan geçiçi kabul tutanağında; yapılan işlerin sözleşme (Ana Yükleyici ... İnşaat ve alt yüklenici ... Yapı arasında ... davalı-birleşen davada davacı alt yüklenici ... şirketi arasında 21/06/2013 tarihinde "İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi I. ve II. Ünitelerin İyileştirilmesi

tazminatının ödendiği ve alt yüklenicilerden tahsili amaçlı İzmir 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldığı, dava sırasında ... .. Şirketi'nin tasfiye sonucu

Tic. Ltd. Şti. sorumlu müdür ...’a 25.07.2017 tarihli sözleme ile taşerona alt yüklenici tasarısı ile verildiği, müvekkilinin bu şirkete işi ... ile ... Özel Sağlık Hizmetleri İnş.Taşımacılık Hayvancılık San. ve Tic Ltd. Şti'nin sorumlu müdürü ...'a 25/07/2017 tarihli sözleşme ile taşeronu alt yüklenici tasarısı ile verildiğini, işi bu şirketin tamamlayıp geçici kabule hazır hale getirmek şarlı ile anlaşıldığını, müvekkilinin 450.000 TL alt taşerona

dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. 1- Davacı alt yüklenici sözleşme

kaynaklanan işin gecikmesinin davacıdan kaynaklanmadığı, süre uzatımından kaynaklı imalat fiyat farkının alt yüklenici davacıya ödenmesi gerektiği, davalı

imalatların geçici kabulü yapıldıktan sonra eğer işe devam edilmiyor ise alt yüklenicinin yazılı talebi üzerine teminat mektubunun iade edileceği hususunun ... ise alt yüklenicinin yazılı talebi üzerine teminat mektubu alt yükleniciye iade edilir şeklinde iade koşulu belirlediği, dava konusu işin alt yüklenici ... yanca her ne kadar dava dışı işçinin uğradığı iş kazası nedeniyle davacı alt yüklenicinin sözleşme sorumluluğunun devam ettiği savunulmuş ise de, buna yönelik sözleşmenin 12. maddesinde tazminat sorumluluğunun alt yükleniciye ait olduğu ve 10. maddede alt yüklenicinin işçiler yönünden doğan sorumluluğu

'' yetkili ortağı olup, ana yüklenici konumunda olduğunu ve inşaatın yapılması için bir kısım işleri alt yüklenicilere devri konusunda yetkili bulunduğunu

raporunda; davalı alt yüklenicinin sözleşme kapsamında işçileri çalıştırdığı dönemle ilgili işçilik alacaklarını hesapladığı, buna göre %100 sorumluluk

Mahkemesince: Davacının alt yüklenici sıfatı ile davacı yüklenici iş ortaklığı arasında 11/09/2015 tarihli eser sözleşmesi imzalandığı, sözleşme bedelinin ... değerlendirme de gerekçeli ve denetime elverişli olarak ek rapor aşamasında yerinde inceleme de yapılarak, davalı alt yüklenicinin sözleşme kapsamında edimini ifa

itirazi kaydı ile imzalandığını, yapılan bu kesinti miktarının sözleşmesi devam eden alt yüklenicilere yapılabildiği kadar yansıtıldığını, fakat idareden ... açtığını, sözleşmeye göre alt yüklenicinin kesin hesabının yapılabilmesi yüklenici oldukları işin kesin hesabına bağlı olduğunu , 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “ Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ” 18. Maddesinde “ alt yükleniciler ” ile ilgili düzenleme yapıldığını, ... 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre “açık ihale usulü” ile almış olduğu işte alt yüklenici kullandığını, dolayısıyla söz konusu Kanunlar

10.07.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi kapsamında imalat bedelinden kaynaklı KDV dahil edilerek hesap edilen hakediş bedeline, 0,01 TL'sinin taraflar arasındaki 10.07.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi kapsamında, davacı tarafından yapılan masraflara ilişkin masraf bedeline, 731.294,26 TL'sinin taraflar arasındaki 10.07.2018 tarihli alt yüklenici sözleşmesi kapsamında davalının haksız feshi nedeniyle davacının uğradığı ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak ... işlerinin anahtar teslimine ilişkin alt yüklenici sözleşmesi düzenlendiği, inşaatın genel ilerleme oranının 2018 yılı içinde %16 oranında gerçekleştiği, işin

taahhüt edilen işi gereği gibi yapmadığına dair hiçbir somut delil sunulmadığını, davacı tarafından dosyaya sunulan Alt Yüklenici Sözleşmesinin 6.1

ilişkin sözleşmenin akdedildiğini, alt yüklenici olarak müvekkili tarafından işe başlanılarak işin %98 seviyesine getirildiğini, davalı tarafça yapılması ... davacı-karşı davalının mükafatlandırılmasına neden olduğunu, ayrıca 29.07.2020 tarihli alt yüklenici sözleşmesinde de belirtildiği şekilde sözleşme konusu ... taraflar arasında akdedilen 29.07.2020 tarihli Alt Yüklenici Sözleşmesi'nin 8.22.maddesi davacı-karşı davalı yüklenici şirket tarafından 15.12.2020 tarihi

... yevmiye numaralı ihtarname ile ödenen bedelden alt yüklenici olarak rücu kapsamında ödenmesi için ihtar çekildiği, davalı taraf ise Antalya ... Noterliğinin

karşılığı (senetler halinde fark ödeme yapılmak kaydıyla) 4 daire taahhüt edildiği, davacıya daire devredilmediği, davacı alt yüklenicinin öncelikle ... , davacı alt yüklenici ile davalı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı açıktır. Davacı, diğer davalı ...... ile akdettiği eser sözleşmesinden

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23.03.2021 tarihinde ... parsel ve 146 ada | parselde planlanan biyokütle yakıtlı | ... santrali alanı için hafriyat işlerinin yapılması amacıyla alt yüklenici ... şirket arasında hafriyat işlerinin yapılması amacıyla alt yüklenici sözleşmesi imzalanmış olsa da davacının, anılan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini

istemiştir. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan tenfiz istemine ilişkindir. Davacı alt yüklenici, davalı ... . Davacı, taraflar arasındaki alt yüklenici sözleşmesi uyarınca üstlendikleri işleri yaptıklarını, davalının iş bedelini ödememesi üzerine sözleşmenin 35/2

davalının kabulünde olan 23.08.2019 tarihli teklif belgesi ile tren koltuk yapım işi kararlaştırılmıştır. Davacı alt yüklenici, davalı yüklenicidir. 1

olduğu bir fabrika inşaatının alt yüklenicisi olarak iş gördüğünü, sözleşmeye konu işi herhangi bir ayıbı veya eksiği bulunmaksızın teslim ettiğini, anılan

ikinci alt yüklenici, davalı ise üst yüklenici/ iş sahibidir. 2. Ön İnceleme ve İncelemenin Kapsamı İlk derece mahkemesi kararının; kesinlik, süre

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu başlığını taşıyan 30. maddesinde yer alan “Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya ... itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir