aynı sözleşmeden kaynaklı cezai şart alacağına ilişkin olduğu anlaşılmış, dolayısıyla biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek nitelikte

alacağının yargılama giderleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesi ile cezai şart alacağı talebini

ihtarnamesinin gönderildiğini iddia ederek davalıdan maddi tazminat ve cezai şart alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkemece . . .. yazılan yazıya verilen cevapta

sözleşmesine aykırılığın tespiti ve cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun anılan kararında da belirtildiği üzere

tarih ve 2024/786 Karar sayılı kararı ile; "411.462,13 Euro alacağın ve 164.584,85 Euro cezai şart alacağı toplamı 576.046,98 Euro alacağın dava tarihinden itibaren 3095 sy 4/a md gereğince işleyecek faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 114.000,00 USD alacağın ve 45.600,00 USD cezai şart alacağı toplamı 159.600,00 USD alacağın dava tarihinden 3095 sy 4/a md gereğince işleyecek faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine" karar

gereğince cezai şart alacağının hiç değerlendirilmediği, raporun bu haliyle hüküm vermeye yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda tarafların talepleri

iddiası ile cezai şart alacağı ile ihtilaf konusu eserde bulunan iki normal daire, bir dublex daire ve bir bodrum katlı dükkanın yoksun kalınan kira ... 22.500 TL cezai şart alacağı toplamı 36.112,50 TL nin 13/03/2019 dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı-karşı davacıdan ... davacı iş sahibinin teslim tarihinin geciktirilmesi iddiası ile cezai şart alacağı ile ihtilaf konusu eserde bulunan iki normal daire, bir dublex daire ve ... DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklı davacı iş sahibinin teslim tarihinin geciktirilmesi iddiası ile cezai şart alacağı ile ihtilaf

davacı yanın cezai şart alacağına hak kazanacağı anlaşılmakla; davanın kabulü ile; davalının İstanbul 36. İcra Dairesi'nin... Esas sayılı dosyasına yaptığı ... tarih ve 2022/2175 E- 2023/2124 K sayılı kararımızla; taraflar arasında düzenlenen protokol gereği ödemelerin davalı tarafça yapılıp yapılmadığı ve cezai şart alacağının doğup doğmadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile protokolün 6. Maddesi gereği

karşılığını haksız bir şekilde ve sözleşmeye aykırı olarak rakip bir firmaya taşıdığını iddia ederek, sözleşme gereği cezai şart alacağı olan 104.415,12 TL'nin

davacı yanın cezai şart alacağına hak kazandığı, hüküm tarihi itibariyle paranın alım gücü dikkate alındığında cezai şart bedelinin davalı yanın mahvına

287.524,00 USD+KDV’den şimdilik 100.000,00 USD’nin ve 270.000,00 USD cezai şart alacağından şimdilik 1.000,00 USD’nin, sözleşmenin feshedildiği 19.06.2009 ... 287.524,00 USD+KDV’den şimdilik 100.000,00 USD’nin ve 270.000,00 USD cezai şart alacağından şimdilik 1.000,00 USD’nin, sözleşmenin feshedildiği 19.06.2009

sözleşmenin 12. maddesi uyarınca sözleşme bedelinin %4'ü oranındaki 31.962,00 USD+KDV cezai şart alacağının davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava ... hakkının saklı tutulduğunun bildirilmemesi halinde ise TBK 131. maddesi gereğince cezai şart alacağını isteme hakkının düşeceği, davalı-karşı davacı bu ... davacının,davacı/karşı davalıya karşı açmış olduğu cezai şart alacağı davasının reddine, karar verilmiştir. Davacı karşı davalı davalı vekili istinaf ... açmış olduğu fazla ödemenin istirdadı davasının REDDİNE,3-Davalı/karşı davacının,davacı/karşı davalıya karşı açmış olduğu cezai şart alacağı davasının

birlikte mahkememizce hükmedilen cezai şart alacağının taraflar arasında çekişme konusu olduğu tespit edilmiştir. Kaldırma ilamından sonra alınan kök ve ek

3.769,80 TL tutarındaki cari dönem teşvik danışmanlığı hizmet bedeli, 11.309,40 TL tutarındaki cezai şart alacağı" borcun sebebine dayanıldığı, ödeme emrinin ... ödenememesi nedeniyle cezai şart alacağını birlikte icra takibine konu etmiş olup, davalı vekili cevap dilekçesinde davacının alacağının 2.100,00 TL olup, ödeme ... varılmıştır.Davacının cezai şart alacağının bulunup bulunmadığına yönelik olarak yapılan incelemede ise; sözleşmenin yukarıda yer verilen 11.4 maddesinde düzenlenen cezai ... makbuz niteliğindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere, işbu borç, tüm fer’ileri ile birlikte eksiksiz olarak davacı tarafa ödendiğini, davacı cezai şart

tenfizi istenen tazminat niteliğindeki cezai şartın harcının tamamlattırılmamasının hatalı olduğunu, ilk derece Mahkemesinin reddettiği cezai şart alacağına

bedeli ile cezai şart alacağının tahsili talepleri HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi İSTİNAF EDEN : Taraf vekilleri Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklı alacak, birleşen dava, aynı sözleşmeden kaynaklı eksik ayıplı işler bedeli ile cezai şart alacağının tahsili talepleri nedeniyle yapılan ... sözleşmeden kaynaklı eksik ayıplı işler bedeli ile cezai şart alacağının tahsili talepleri istemine ilişkindir. 2. İlgili Hukuk 6100 HMK, 6098 Sayılı TBK 3 ... eksik ve ayıplı ifa ile cezai şart alacağına ilişkin birleşen davadaki talepleri hakkında taleplerin kabul ya da reddi yönünden karar gerekçesinde

. maddesi hükümlerinin davalı yönünden uygulanamayacağı, sözleşme dönemi içerisindeki en yüksek tüketim faturasının 2(iki) katı kadar cezai şart alacağının

edilmediği, edildi ise 1 yıllık ücretin cezai şart alacağı olarak talep edilip edilemeyeceği hususlarında toplanmaktadır. Davacı hizmet veren, davalı ise

işin bitimi için süre öngörülmediği yönündeki mahkeme kararının hatalı olduğu ve cezai şart alacağına hak kazandıklarını, HES tesisleri inşaat işlerinde

düzenlediğini, gecikmeden kaynaklı olarak cezai şart alacağının da doğduğunu belirterek haksız davanın reddine ve alacağın %20'si oranındaki icra inkar ... gecikmeli olarak yapıldığını ve sözleşmeye göre cezai şart alacağının doğduğunu belirterek bu miktarın da davacı alacağından kesilmesi gerektiğini, ayrıca bir

arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan, sözleşmenin feshine dayalı olarak bedel iadesi ve cezai şart alacağının tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece

yasağının ihlali nedeniyle cezai şart alacağı ve ilave zararların tesbit edilerek tazmini istemi ile açılan tazminat davasıdır.Birleşen dava ise; taraflar

gerekçesi ile;"-Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine,buna göre; 1.850.000,00-TL cezai şart alacağının 5.000,00-TL'si yönünden dava tarihinden, kalan ... ; davalının protokollerden kaynaklı borcunu yerine getirmediği tespit edilerek müvekkilinin cezai şart alacağı talebinin kabul edildiğini,müvekkilinin ... açıdan mahkemece tarafların itirazlarını ve sunulu delilleri irdeler ve varsa cezai şart alacak tutarını açık ve anlaşılır hesaplaması şekilde denetime

eksik ve ayıplı yapıldığını, işin süresinde teslim edilmemiş olması nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan cezai şart alacağının bulunduğunu savunarak

raporuyla kullanım kaynaklı alacak hususu tespit edilmiş, cezai şart alacağı yönünden tedarik başlangıç tarihi 01/05/2021, sözleşme fesih tarihinin 17/01/2023 ... sebebiyle de davacının sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceği ortaya çıkmıştır.Sözleşenin 6.2.maddesinde ise sözleşmenin ihlali nedeniyle davacının cezai şart alacağı konusunda hükümler belirtilmiştir.Sözleşmedeki "6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan birince 30