oranında günlük cezai şart işleyeceğine ilişkin hüküm ve çiğ süt üretim sözleşmesinin 17.7'nci maddesinde ise vadesinde yapılmayan ödemeler için bu kez fatura bedelinin %5'i oranında günlük cezai şart ile sözleşmenin 17.5 maddesinde taraflardan biri süt verme borcunu ifa etmezse ya da sütü teslim almaktan

ile bildirim yapıldıktan sonra temerrüt süresinin dolması akabinde günlük cezai şarta hükmedilmesi gerekmektedir. inşaat mühendisi, makine mühendisi

nedeniyle durdurulduğu dönem (38 gün) gecikme süresinden mücbir sebep kapsamında düşülmelidir. Buna göre gecikme 111 gün kabul edilmiş, bu süre günlük cezai şart tutarı ile çarpılarak, davalı birleşen davacının ... TL cezai şart alacağı bulunduğu kabul edilmiştir. Davacının cezai şart tutarının 15 gün ile

tarafından, 522 gün süre uzatımı verildiği ve böylece sözleşmenin toplam ifa süresinin 762 güne çıktığı Sözleşmede, şantiye alanında bulunmaması günlük cezai şarta bağlanmış personel ve yine bulunmaması günlük cezai şarta bağlanmış teknik donanım ve şantiye araçları tanımlandığını . (Yapım İşi Sözleşmesi madde

bunlardan diğer davalının sorumlu olacağını ayrıca işin süresinde teslim edilmemesi halinde günlük cezai şart işletileceği bu nedenle müvekkilinin dava

montaj için gerekli vinç temini ve bazı lojistik hususları sağlamakla yükümlü olduğu, sözleşmede gecikme halinde günlük cezai şart öngörüldüğü, tarafların

tarihine kadar iade edilmeyen tüpler için 31.03.2024 ile dava tarihine kadar toplam 30 günlük cezai şart tutarının 6.300-Euro olduğunu, arabuluculuk

sözleşmede ön görülen günlük cezai şart kapsamında arsa sahibi sürekli olarak müvekkili firmadan talepte bulunduğunu, ayrıca arsa sahipleri, kat irtifakı ve

, sözleşme ile tapuya takyidat konmayacağı şartı getirildiğini, aksi halde günlük cezai şart düzenlendiğini, taraflar arasındaki sözleşmenin tadil edildiğini

4. maddesi uyarınca müvekkilinin kendisinden 30 günlük cezai şart bedeli talep etme hakkı doğduğunu, hal böyle iken davacının davasında haksız

: -Dava, davacı tarafından davalı aleyhine Büyükçekmece İcra Müdürlüğü'nün .... esas sayılı takip dosyası ile sözleşmeden doğan 60 günlük cezai şart ... 60 günlük cezai şart alacağını takip ve dava konusu ettiği görülmektedir. Yine açıklamalarda yer verildiği üzere sözleşmenin 12. Maddesinde "bu ... alan cezai şart koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığından davacı tarafın 408.000,00 TL bedelli 60 günlük cezai şart alacağına ilişkin talebinin ... cezai şart alacağı, ... numaralı 20.02.2025 son ödeme tarihli 186.240,00 TL fatura alacağı " olduğu, davalı borçlu tarafından takibe süresi içerisinde

/2020 tarihine kadar işin tamamlanması istenerek 3.000,00 TL günlük cezai şart talep edildiğini, davalının ihtara rağmen eksiklikleri gidermediğini

alt yüklenici • ayıplı iş • cezai şart • eksik inceleme • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • günlük cezai şart • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • doğruyu söyleme yükümlülüğü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • maddi hata • ön inceleme • usul ekonomisi ilkesi • fatura

gerektiğini, c. Mahkemenin hesaplamaya esas aldığı geçici kabul tarihinin hatalı olduğunu, d. Gecikme cezası hesabında baz alınan günlük cezai şart miktarı ve

kaynaklanan tazminat talebi bakımından 100.000,00 TL, 3.1.10. Maddesi kapsamında iade edilmeyen ariyetler için günlük cezai şart alacağı talebi bakımından ... 3.1.10. Maddesi kapsamında iade edilmeyen ariyetler için günlük cezai şart alacağı talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL'nin dava tarihi olan 24/12 ... verilmesine, 3-Davacının protokolün 3.1.10. Maddesi kapsamında iade edilmeyen ariyetler için günlük cezai şart alacağı talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00

neticesinde günlük 100 USD /gün olmak üzere 60 günlük cezai şart bedelini talep edebileceği 4. Davacı ... Şirketinin ariyetlerin davalıya ait işyerlerinden

alt yüklenici • cezai şart talebi • cezai şart • adil yargılanma hakkı • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • fatura • günlük cezai şart • ticari defter • cevap dilekçesi • bilirkişi raporu • ön inceleme

yüklenicinin 17/07/2021 tarihinden itibaren cezaya girdiği, cezanın süresinin işbu dava tarihi 30/08/2021'e kadar 45 günlük cezai şartın söz konusu olduğu

belirli süreli kira sözleşmesi • cezai şart talebi • cezai şart • fesih hakkı • günlük cezai şart • hasılat kirası • kira sözleşmesi • konut ve çatılı işyeri kiraları • ticari iş • ticari işletme • ürüne katılmalı kira • yerel adet • cezai şart miktarı • kira bedeli • karşı dava • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi

kendiliğinden hükümsüz hale geldiğini, davalının tahliyesi için hiçbir geçerli ve hukuka uygun sebebin olmadığını, davacı tarafça istenilen günlük cezai şart

, Tahliye edilemeyen her gün için 30.000 USD geç tahliyeden kaynaklanan 666 günlük Cezai şart bedeli olarak 19.980.000 USD Cezai şart rakamı ortaya çıktığı

tarihli sözleşmenin 3.maddesi gereği işin teslim tarihi 31 Aralık 2013 olup, işin süresinde bitirilmemesi halinde günlük cezai şart bedelinin 8.000,00 TL

aykırılık nedeniyle talep edilen 100,00 TL cezai şart talebinin de sözleşmenin 17/a maddesine göre 30 günlük cezai şart öngörülmesi ve öngörülen cezai şartın

6 gün olarak kabul edileceği; davalının ise %50 sorumluluk oranına göre 2 ay 18 günlük cezai şarttan sorumlu olacağı tespit edilmiş; işbu tespit hükme

kapsamda TBK’nın 139. maddesi uyarınca takas talep ettiklerini, hesaplanan 90 günlük cezai şart bedeli olarak 1.161.000,00 TL 'nin mahsubunu, mahkeme aksi kanaatte ise 48 günlük cezai şart bedeli olarak tespit edilen 619.200,00 TL'nin mahsubunu talep ettiklerini ve kötü niyet tazminatına hükmedilmesi ... gönderilen ihtarname gereği 3 günlük cezai şartı bedeli talep edilebileceği, 48 gün ya da 90 gün cezai şart bedeli talebinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı, fatura bedeli olan 155.770,00 TL'den yapılan 33.000,00 TL ödeme, 6.254,00 TL eksik imalat bedeli ve 3 günlük cezai şart bedeli olan 38.700,00 TL

ödeyeceğinin kararlaştırıldığı bu durumda dosyada mevcut bilirkişi heyet raporlarına göre günlük cezai şart alacığının 15.000,00*%5=750,00 TL olduğu, 30 günlük cezai şart bedelinin ise 30*750=22.500,00 TL. olduğunun hesaplandığı, BK'nın 117/1. maddesinde belirtildiği üzere ödeme günü yasa ya da sözleşme ile ... kabulünü yaptırarak teslim etmesi gereken işi 05.09.2014 tarihinde yerine getirmesi nedeniyle 70 günlük cezai şart alacağını talep ettiği, bu cezai şart alacağının yine sözleşmenin 6.maddesinde belirtilen sözleşme bedelinin %5 i oranında hesaplanan günlük cezai şart alacığının 15.000,00 TL. sözleşme bedeli

arasındaki sözleşmeye aykırı davranış sonrasında tedarikçi sözleşmesinin 4. maddesi uyarınca müvekkilinin kendisinden 30 günlük cezai şart bedeli talep etme