faturaya ve istenen miktara derhal itiraz etmişse de bu kere Petrel ve armatör yüke ait konşimentoyu yani yükü temsil eden ve yükün gemiden teslim alınmasını

satış bedeli • yabancı hakem kararının tenfizi • gemi • tahkim şartı • yabancı hakem kararı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hakem kurulu kararı • ön inceleme • tahkim yargılaması • tahkim

bedelinden depozito olarak ödenmesi kararlaştırılan 904.455,90 USD'nin müvekkili şirket tarafından ödendiğini, karşı tarafça sözleşmeye konu gemi teslim

sözleşme tarihinden önce, 170.000,00 usd'sinin de geminin tesliminden önce olmak üzere toplamda 200.000,00 usd'sinin kapora olarak ödenmesi konusunda mutabık

göre malların yükleme yerinde gemiye teslim edilmesiyle birlikte satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayıldığını ve bu andan itibaren mallara

, müvekkili şirketin gemiyi teslim alırken teknik inceleme yaptığı, bakiye bakım ve onarım bedelinin tahsili için yasal prosedür başlatıldıktan sonra doğruluğu

altında imzalandığını, davacının kendisini borçtan kurtardığını iddia ettiği işbu belgenin hukuken geçerlilik arz etmediğini, geminin tesliminin 1 aydan

firmanın işçileri tarafından yapıldığı, bu şekildeki konteynerin limanda gemiye teslim edildiği, sunulan delillerden; konteyner içine konşimentoda yazılı ... , yükleten tarafından yerleştirilip, kapatılıp, mühürlenmiş olarak gemiye teslim edilen konteynerin içinde ne olduğunu bilmesinin mümkün olmadığı, davalı

olmak sureti ile karara bağlanacaktır" denildiğini, FOB teslim şekli yükleme limanında gemide teslim anlamında olduğunu, bu vesile ile eğer tahliye

-Euro olmasına rağmen hükmedilen tutarın 22.700-Euro olduğunu; neticeten titreşim, gürültü, hız ve manevra problemleri sebebiyle gemi teslimlerinde

şirketten yapılacak hizmetler için teklif alındığını, davalı tarafından hizmetin sunulmasından sonra gemisini teslim almak ve ödemek yapmak isteyen müvekkile ... formunda yer alan işlerin iptal edilmesi nedeni ile diğer sunulan hizmetlerin fiyatlarında artırıma gidildiğini belirttiklerini, geminin teslim alınması için

... gemisinin teslim edilmemesi sebebiyle müvekkilinin kazanç kaybı yaşadığını, ayrıca iş bu gemilerin işletilmesi ile ilgili müvekkili tarafından davalıya ek

, anlaşma gereği geminin teslim tarihinin 2019 yılının 37 haftası olduğunu, sözleşmede bayrağın ... olarak belirlendiğini, anlaşmada belirtildiği gibi ... ederek bitirmiş olarak teslim edeceği, geminin teslim tarihinin 2019 yılının 37. Haftası olarak belirlendiğini, sözleşme gereği müvekkili tarafından inşa

hesabına yatırılacaktır" hükmünü içerdiğini, davacı tarafından gönderilen ihtarnameye göre gemi teslim edilmemesine rağmen bakiyenin derhal istendiğini, oysa

, 1.042.364,00 USD bedelli faturada teslim şekli olarak 2010 incoterms CIF lagos port ... kaydı yer almaktadır. CFR ve CİF teslim şeklinde, konu yükün gemiye tesliminden itibaren yarar ve hasar alıcıya geçmektedir. Hasarın alıcıya geçmiş olması ile ifade edilmek istenen, taşıma sırasında meydana gelen hasardan

sorumluluğu da alıcı tarafa ait olup, satıcının malı gemiye tesliminden sonra oluşacak her türlü zarardan alıcı sorumludur. Dolayısı ile geç teslim durumundaki

yetersiz bilirkişi raporu • cezai şart • gemi • geminin teslimi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • mücbir sebep • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme • sözleşmenin feshi talebi • istinaf yolu

; davalı tarafından yapılan geçici kabul sırasında ceza-i şarta ilişkin itirazi kayıt şerhinin düşülmeden geminin teslim alındığını, sözleşme konusu işin ... tarihi 14.09.2015 olarak kabul ederek yanlış süre hesabı yaptığını, bu nedenlerle geminin tesliminde gecikme olduğundan bahisle ceza kesintisi yapılmasının ... bilirkişi raporundan dava konusu sözleşmeye konu geminin teslim süresine idareden kaynaklanan sebeplerden 117 gün mücbir sebeplerden 89 gün deneme seyri

şeklinde, satıcı, malları yükleme limanında, belirlenen tarihte veya sürede ve belirlenen gemide teslim etmekle yükümlü olup satıcı malları gemide teslim

, her ne kadar davalı tarafça malın teslim şeklinin ...olduğu, bu teslim şeklinde emtianın gemiye teslimi ile sorumluluk sona erdiğinden davacının

ödenmesi halinde geminin teslim edileceğini beyan ettiğini, davacının bu talebinin sözleşme gereğince kabul edilmesinin mümkün olmadığını,müvekkili ... olup olmadığı hususlarının belirlendiğini, buna göre davacının talep etmiş olduğu bedelin fahiş ve haksız olduğunu, müvekkilinin geminin teslim edilmesi ... kararı ile hapis hakkını kaldırarak gemiyi teslim aldığını, bilahare ödeme emrinin davalıya tebliği üzerine davalının icra takibine itiraz ederek takibin

yapılan ihracatta müvekkilinin sorumluluğunun yükü limandan gemiye teslim etmekle sona erdiğini, bu nedenle taşıma giderleri ile yurt dışı ardiye ve

öngörülmesi nedeniyle hasarın gemiye teslim ile sigortalıya geçtiğinden mal üzerinde menfaati bulunan sigortalıya yapılan ödeme ile davacının sigortalının

yazılı bir sözleşme olmamasına rağmen ürünlerin sigortalı fabrikalarından alınarak, Mersin Limanına götürülüp orada ilgili gemiye teslim edilmesine kadarki ... alınan emtiaları Mersin Limanına kadar taşınması ve ilgili gemiye teslim edilmesi sırasında taşıyıcı sıfatıyla hareket ettiği, davalı şirketin ev onun

açık artırma yoluyla satış • yargılama giderleri • dava zamanaşımı • eksik inceleme • römorkör • satış bedeli • gemi • gemi satışı • gemi sicili • geminin teslimi • acente • ticari defter • basiretli iş adamı gibi hareket yükümü • bilirkişi raporu • ciro • kira bedeli • yönetim kurulu • liman başkanlığı • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme

gemiyi teslim alan müvekkili şirketin; gemi satışının mer'i mevzuata uygun olmayarak yapılmış olması sebebiyle, geminin tesliminden ancak 5 ay sonra söküm ... Hurda Gemi Satış Şartnamesinin 6. maddesinin son cümlesinde "Hurda Gemi satışının gerçekleştirilmesinden sonra gemi teslim sürecindeki gecikmelerden doğan ... getirerek kazandığı ihale sonucu hurda gemiyi teslim alan davacı şirketin; gemi satışının mer'i mevzuata uygun olmayarak yapılmış olması sebebiyle, geminin ... üzerine düşen edimleri gereği gibi yerine getirdiğini, bu sürecin davacı şirkete hurda geminin tesliminden sonra gerçekleştirildiğini, davacı tarafın gemi

talep edildiği anlaşılmıştır. Konişmento, gemiye teslim edilen yükün alındı belgesi, ordino ise, malı gümrükten çekebilmek için vapur işletmesinden yük

11.06.2013 tarihinde ....'a satıldığını, ....'ın bu gemiyi ....'a tekrar sattığı, ancak gemiyi teslim etmediği,.... AŞ'ye şüpheli .... vasıtasıyla sattığı