Toplam: 3.519
yer alan kısmi kabul yapılacağına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, 4) İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde yer alan düzenlenmede ... sözleşme bedeli üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden ... kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak ... tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.” hükmü, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kısmi kabul” başlıklı 45’inci
belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası uygulanır. Yapılacak ihtarda ... . İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya 16.1.3 üncü maddelerde yapılan
sonra imzalanması, mal alımları için ise kabule/kısmî kabule ilişkin belgenin yetkili makam tarafından onaylanması anlaşılır. Gerçekleşme oranının yüzde
” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. 20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim ... Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde, kısmi kabulün yapılmayacağı, sözleşme konusu iş tamamlandığında ... 'nci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu ve söz konusu kayıtların “kısmi kabul” niteliğinde olmadığı, bu kayıtların esas işlevinin yapılan işin
haklarının en temelini oluşturan kar payı hakkı ile doğrudan ilgili olup, dağıtılmayan karın kullanım şeklinin açıklanması zorunludur. Kısmi kabul edilen ... yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere; 1-Davacılar ... tarafından açılan TTK md. 437/5 kapsamında BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI DAVASININ KISMİ KABULÜ ile; a
raporu eksik ve hatalı olduğunu, işbu raporun mahkemece hukuki dayanak olarak görülmesi ve buna göre verilen kısmi kabul kararı usul ve yasaya aykırı
oranlanması, suretiyle bulunur. (6) Kısmi kabul yapılan işlerde, işin tamamı bitirilmeden yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez. (7) Belge düzenlemeye ... tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını
Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. 20.2. Sözleşme konusu ... ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde, kısmi kabulün yapılmayacağı, sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenicinin, (işin ... 'nci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu ve söz konusu kayıtların “kısmi kabul” niteliğinde olmadığı, bu kayıtların esas işlevinin yapılan işin
varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2’nci veya 16.1.3’üncü maddelerde yapılan düzenlemeler uygulanmaz ... gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan ... ) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının ... üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası
davacıya iade ettiği; 58.115,15 TL bedelli faturayı tebliğ almasına rağmen kayıtlarına işlemediği ve bu faturadan kısmi kabulünün bulunduğu; Huzurdaki
dolmadığını, iş makinasının yetkili serviste sürekli tamirinin yapılmasının kısmi kabul anlamına geldiğinden her bir davalı işleminin zamanaşımı süresini
yaptığı sözleşme bedelinin “2.996.085,68 TRY”, alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “20.12.2016”, esas işin geçici kabul/tasfiye ... yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin “9.000.000,00 TRY”, alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “15.11.2022”, esas işin
üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası ... idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya
yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse ... 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya 16.1.3 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler uygulanmaz. 16.4
gerektiren bir durumda ve (mahkemece red, kabul veya kısmi kabul yönünde ne karar çıkacağı belli olmamasına rağmen) sadece davacının talebi doğrultusunda
... kayıt nolu alacak için verilen kısmi kabul, kısmi ret kararının iptaline, toplam 7.874.749,00 TL tutarındaki alacağın sıra cetveline kayıt ve kabulüne
yapılarak gecikilen her takvim günü için ilk sözleşme bedeli üzerinden 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde ... maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu ... belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası uygulanır. Yapılacak ihtarda ... . İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya 16.1.3 üncü maddelerde yapılan
alan teslim, muayene ve kabul ayrımını ortadan kaldırdığı, kayıtları fiilen kısmi kabul niteliğine büründürdüğü, oysa ihale dokümanında kısmi kabul ... Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. 20.2. Sözleşme ... birimin belirtildiği, ayrıca anılan Tasarı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde, kısmi kabulün ... düzenlemenin, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 20.2'nci maddesinde yer alan bir düzenleme olduğu ve söz konusu kayıtların “kısmi kabul” niteliğinde
, öncelikle yerel mahkemenin, hatalı tanzim edilmiş bilirkişi raporuna dayanarak vermiş olduğu kısmi kabul kararının ; usule ve yasaya açıkça aykırı olduğunu
maluliyetin kabulüne, mahkemece davalı lehine hükmedilen 30.000,00 TL vekâlet ücretinin kaldırılmasına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile kısmi kabul tutarı
üzerinden 16.1.1’inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası ... idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2’nci veya ... 16.1.1 inci maddede belirtilen ceza oranında (kısmi kabul öngörülmüşse süresinde tamamlanmayan kısmın ilk sözleşme bedeli üzerinden) gecikme cezası ... idarece feshedilebilecektir. 16.3.1. İşin tamamının ya da varsa kısmi kabule konu kısmının süresinde bitirilmemesi haline ilişkin olarak 16.1.2 nci veya