sahibi, davalı yükleniciden sözleşmeye aykırı davranarak inşaatı zamanında bitirmemesinden kaynaklı mahrum kalınan kira bedelini talep etmekte olduğunu

) bu güne taşınmazın teslim edilmemesi sebebiyle mahrum kalınan kira bedellerinin tespiti ile müvekkiline ödenmesine öncelikli talebimiz olarak karar ... raporunda mahrum kalınan kira bedeli tashih kararından dava tarihi olan 19.06.2014 tarihine kadar hesaplanmış ise de dava tarihinden önce dava dışı ...'ın ... esas alınan kira bedelinden kaynaklı tazminat hesabına tarafların itirazı bulunmadığı gözetilerek dairemizce yeniden yapılan hesaplamada mahrum kalınan kira bedeli 36.995,00 TL hesaplamıştır. Buna göre dava tarihi ile tespiti yapılan taşınmaz bedeli ile kira kaybı toplamından, yargılama sırasında davalı

davanın kabulüne, mülk sahiplerine yapılan kira ödemeleri ve dava konusu gayrimenkulün devir edilmemesi nedeniyle mahrum kalınan kira bedelinin maddi ... konusu gayrimenkulün devir edilmemesi nedeniyle mahrum kalınan kira bedelinin maddi tazminat olarak davacı şirkete ödenmesine yönelik talebini açıklayıp ... doğrultusunda dava değerini aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde artırma zarureti hasıl olmuştur: 1) Mahrum kalınan kira bedeli 464.667,00 TL, 2)Mülk ... gayrimenkulün devir edilmemesi nedeniyle mahrum kalınan kira bedelinin maddi tazminat olarak tahsili, sözleşme gereği davalı tarafça devredilmesi gereken bağımsız

zararın tazmini ile cezai şart alacağının ve mahrum kalınan kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı yanın dava dosyasındaki talepleri nitelik ... alacağının ve mahrum kalınan kira bedelinin davalıdan tahsilini talep etmektedir. Davacının anılan talebi, kanunda düzenlenen alacak talebi kapsamından

müteselsilen alınarak tahsiline karar verilmesini, mahrum kalınan kira bedeli zararından doğan ve dosya kapsamında yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi

arasındaki bayilik sözleşmesine istinaden uzun süre kiralanan aracın alıkonulması sebebiyle mahrum kalınan kira bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davacı

masrafların ödeme günlerinden itibaren işleyecek reeskont faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini ve ayrınca akdedilen sözleşme gereği mahrum kalınan kira bedellerinin tespiti ile muacceliyet tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte şimdilik 120.000,00 TL'nin davalıdan alınarak

cevap dilekçesi • limited şirket • maddi zarar • müdahalenin men'i • ön inceleme

dolayı mahrum kalınan kira bedelleri, inşaat maliyetlerinin artması ile inşaatın gerekli zamanda bitirilmemesi nedeni ile ödenen gecikme cezası olduğunu ... engel teşkil etmeyeceğini, tazminat taleplerinin soyut ve farazi olduğunu, yapılan bir sözleşme sunulmadan mahrum kalınan kira bedellerinin istendiğini

donatan • yeniden yargılama • mahrum kalınan kira bedeli • rehin hakkı • teferruat • gemi • çatma • kanunî rehin • kanuni rehin hakkı • kira bedeli • cevap dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

davacının mahrum kalınan kira bedeline yönelik talebi bakımından karar davacı yararına bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yukarıda özetlenen şekilde ... hükmedilmesi gerekir. Buna göre Mahkemece, Dairemizin 15.11.2016 tarihli ilamında sair temyiz itirazlarının reddine, mahrum kalınan kira bedeli yönünden kararın bozulmasına karar verildiği de gözetilerek geminin tamir ve diğer masrafları yönünden kabul edilen 71.562,56 USD ve mahrum kalınan kira bedeli 40.161,01 USD'nin

yargılama giderleri • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mahrum kalınan kira bedeli • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • ihtiyati tedbir kararı • kira bedeli • ihtiyati tedbir şerhi • müdahalenin men'i • ön inceleme • tedbir şerhi

için ruhsat tarihinden dava tarihine kadar mahrum kalınan kira bedelinin faiziyle tahsilini talep etmiştir. II. CEVAP 1. Davalı ... vekili; zamanaşımı

kira bedeli • anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • ifa etmeme • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • mahrum kalınan kira bedeli • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • zamanaşımı defi • yüklenicinin kusurlu olması • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • fatura • direnme kararı • payın taahhüt edilmesi • ispat yükü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • taşınmaz satışı

üzerinden kira ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini, müvekkillerinin davalıdan mahrum kalınan kira bedellerinin ödenmesi için talepte bulunmasına rağmen ... 10.000,00 TL olmak üzere toplam 60.000,00 TL mahrum kalınan kira bedelinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş

taşınmazın, taahhütname ile teslim tarihinin erkene alındığı iddiasına dayalı mahrum kalınan kira bedeli istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davanın ... gecikme tazminatı kapsamında mahrum kalınan kira bedelinin tahsili talebini davalı ...... Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye yöneltmiştir. Arsa sahibi olan davalı

veremediğini, kazaya karışan müşterisine de bu aracın yerine başka bir araç temin etmek zorunda kaldığını, davalılardan yalnızca... ve ... mahrum kalınan kira bedelinden de müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirterek fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla; 14.676,41-TL müvekkilinin zararının (hasar

satış bedeli • yeniden yargılama • dolandırıcılık • gecikme tazminatı • mahrum kalınan kira bedeli • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • hile • kayyum • kira bedeli • davanın kabulü • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle; davanın kabulüne, 512.945,00 TL gecikme tazminatının (mahrum kalınan kira bedeli) 105.269,00 TL'sinin dava tarihinden

anahtar teslim olgusu • haksız fesih • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • zamanaşımı defi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • davanın kabulü • eski hale iade talebi • karşı dava • ön inceleme

getirilmesi için yapılan masraflar ve taşınmazın tadilatının yapıldığı süreçte mahrum kalınan kira bedelleri yönünden iki ayrı heyetten alınan bilirkişi

ecrimisil bedeli • enkaz • mahrum kalınan kira bedeli • hakkaniyet indirimi • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • ön inceleme

30.06.2017'den dava tarihine kadar, apartmanda bulunan dört bağımsız bölüm ile iki dükkanın mahrum kalınan kira bedellerine ilişkin toplam 100.000,00 TL maddi ... kısmen kabulü ile olay tarihine göre hesaplanan yapı bedeli, yıkım ve enkaz bedeline ilişkin 37.500,00 TL ile mahrum kalınan kira bedeline ilişkin ... yapılan ... inşaatı nedeniyle hasara uğraması nedeniyle yapı bedeli, yıkım ve enkaz bedeli ile mahrum kalınan kira bedeline ilişkin maddi tazminat istemine ... Esas, 2023/10920 Karar sayılı ilamıyla uyulmasına karar verilen Dairenin 22.12.2021 tarihli 2021/1 42... /10890 sayılı kararı ile mahrum kalınan kira

yeniden yargılama • gecikme tazminatı • hak düşürücü süre • mahrum kalınan kira bedeli • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • nispi vekalet ücreti • satış sözleşmesi • ticaret siciline tescil • kira bedeli • limited şirket • davanın kabulü • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

tazminatının (mahrum kalınan kira bedeli) 95.900,00 TL'sinin dava tarihi olan 28.04.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... İnşaat

yeniden yargılama • eksik iş • mahrum kalınan kira bedeli • tapu iptali • gecikme faizi • bilirkişi raporu • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • karşı dava • kesin süre • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi

uyuşmazlık, ihale sonucu satın alınan bağımsız bölüme ilişkin tapu iptali ve tescil, mahrum kalınan kira bedeli ve eksik işten kaynaklanan tazminat istemine

gereği mahrum kalınan kira bedellerinin tespiti ile muacceliyet tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte şimdilik 120.000,00 TL'nin

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • eksik inceleme • eksik iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • seçimlik hak • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mahrum kalınan kira bedeli • gecikme tazminatı • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • imara aykırılık • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delil tespiti talebi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

, mahrum kalınan kira bedelinin tahsili ile ticari alanların ve usulüne uygun hale getirilen ilave imalâtların teslimini talep ettikleri davalarını

delillerin tespiti • eksik inceleme • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • haksız fiil sorumluluğu • kira sözleşmesi • hasar bedeli • teknik rapor • kusursuz sorumluluk • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • davanın kabulü • delil tespiti talebi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • karşı dava • ortak mülkiyet • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • poliçe

rapor ve ek raporlarda dava konusu taşınmazın mevcut haliyle yeniden yapılması durumunda ve bu süreye ilişkin mahrum kalınan kira bedellerinin eklenmesi ... taşınmazın mevcut haliyle yeniden yapılması durumunda ve bu süre içerisinde mahrum kalınan kira bedellerinin eklenmesiyle gerçek zararın 842.000,00 TL

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • aynen ifa • dava zamanaşımı • eksik iş • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • sözleşmenin feshi talebi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • tazminat davası • denkleştirici adalet ilkesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • davanın kabulü • ön inceleme

50.000,00 TL tazminatın ve mahrum kalınan kira bedellerine karşılık 5.000,00 TL gecikme tazminatının davalıdan tahsiline karar verimesini talep ve dava ... davalı yüklenici şirketten sözleşmeden kaynaklanan alacaklarını isteyebilir. Asıl davada davacı arsa sahibi, mahrum kalınan kira bedellerinin tahsilini

feshi ile müvekkilinin dava konusu iş yerinde, yeni bir iş yeri açılabilmesi için gereken süre, bu süre içerisinde mahrum kalınan kira bedelinin

işleyecek avans faiziyle birlikte; müvekkili tarafından davalıya bugüne kadar sözleşme bedeli olarak ödenmiş olan toplam 2.435.000-TL'nin, mahrum kalınan kira bedeli olarak şimdilik 1.000-TL'nin inşaatın günümüz ekonomik şartlarında 3. kişiye yaptırılacak olması halinde bundan doğacak olan masraf olarak

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu sicili • tasarruf işlemi • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • tapu iptali • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • hukuki sakatlık • iyiniyetli üçüncü kişi • usuli kazanılmış hak • ön inceleme • tapu siciline güven ilkesi

geriye etkili feshini, diğer davalılara devredilen tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına tescilini ve teslimin gecikmesinden kaynaklı mahrum kalınan kira bedellerinin tahsilini talep etmiştir. Davalı K9 cevap dilekçesinde; davacılar ile yüklenici arasında kat karşılığına ilişkin sözleşme