ödemenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle fesihte yüklenici de kusurludur. Ortak kusur halinde tarafların birbirlerinden tazminat talep etmeleri

Hükümler. Y. 2015. S. 582). Zararın doğumu ya da artmasına yol açan fiil, zarar görenin davranışlarından ileri gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir

durumlarının; ortak kusurun manevi tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Ek olarak, ülkenin ekonomik koşulları, tarafların

düzenlemeler gereği, zarar görenin ortak kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması kabul edilmiş olmakla birlikte; bu sebeple tazminattan indirim yapılabilmesi için, zarar görenin ortak kusurunun bulunması yeterli olmayıp, bu ortak kusurun doğan zarar ile uygun illiyet bağı içinde olması gerekir. Zarar

da sözleşmenin bozulmasına kusuruyla sebebiyet vermiş sayılacağından tazminat isteyemez. Bu gibi durumlarda feshe taraflar "ortak kusuru" ile sebebiyet

doğumu ya da artmasına yol açan fiil, zarar görenin davranışlarından ileri gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir. (Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar

(ortak) kusurdan söz edilir (KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2012, s.418). Buna göre, müterafik kusur indirimi için zarar görenin

ortak kusurunun olduğu, dava konusu olayda, doğru ve düzgün bir şekilde kurulumunu yapmadığından ve hizmet bitiminde ekipmanlar için gerekli tedbirleri

nedeniyle alacaklının uğradığı zararı, borçlunun kusur derecesini, alacaklının ortak kusurunu ve tarafların (özellikle borçlunun) ekonomik durumunu dikkate ... , özellikle, borca aykırı davranış nedeniyle alacaklının uğradığı zararı, borçlunun kusur derecesini, alacaklının ortak kusurunu ve tarafların (özellikle

kazalarından kaynaklı tedavi giderinin sigorta kapsamında olup olmadığı, kusur ve ortak kusur durumunun tespiti açıklığa kavuşturulduktan sonra karar verilmesi

). Sorumlulardan birinin kusurunun az olması, onun alacaklıya karşı sorumluluğun azalmasına yol açmayacaktır. Zira müteselsil sorumlulardan her biri, ortak kusur

aşamada maddi tazminatın indirilmesi sebepleri arasında yer alan müterafik (ortak) kusur kavramından bahsedilmesi yararlı olacaktır. Sorumluluk şartları ... kaçması gereken bir eylemi olarak nitelendirilmelidir. Zarar görenin kusuruna ortak kusur, birlikte kusur veya müterafik kusur da denilmektedir (Tandoğan, Haluk; Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 318.). Müterafik (ortak) kusur, makul bir kimsenin kendi yararına sakınmak zorunda olduğu düşüncesiz, dikkatsiz bir hareket tarzıdır. Müterafik (ortak) kusur kasdi olabileceği gibi ihmal şeklinde de ortaya çıkabilir. Zarar görenin müterafik (ortak) kusuru

tersane sahasını işgalinde ve bu hususun sürüncemede kalmasında davacının da ortak kusuru olduğu belirtilmesine rağmen, hesaplanan sorumluluk tutarında buna

açan fiil, zarar görenin davranışlarından ileri gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir (KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2012

gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir. (KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2012, s.418) Yukarıda da açıklamalar dikkate

gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir. (KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2012, s.418) Yukarıda da açıklamalar dikkate

işleteninin ortak kusuruna karşılık manevi tazminat ve destekten yoksun kalma talepleri olmadığını belirttiğini, bu doğrultuda davanın reddine karar verilmesi

bilinçli taksir • taksirle öldürme

olaya bilinçli taksirle sebebiyet verdiği,diğer sanığın ortak kusurunun diğer sanığı ilgilendirdiği ve sanık ...'ın bilinçli taksir durumunu etkilemediği

kabulü yönündedir. Makul bir insanın aynı şartlarda kendi yararı gereğince yapmaması gereken harekette bulunması da, zarar görenin ortak kusurunu ifade

feshinde sözleşmedeki şekil şartına uygun olmayan yöntemle yapıldığından, feshin her iki tarafın kusurlu hareketleriyle/ ortak kusurlarıyla gerçekletiği, bu ... yüklenicinin asıl davada dava ve talep konusu ettiği bakiye iş bedelinin kalmadığı, fesihte ortak kusurunun bulunduğu ve kar mahrumiyeti zararı talep edemeyeceği

bağının olup olmadığı noktasında ATK dan Erişkinlere İlişkin Yönetmelik çerçevesinde rapor alınması gerektiğini, hatır taşıması ve ortak kusur indiriminin

başlatılmamasında her üç ortağın da ortak kusur ve iradesi bulunduğunu, bu durumu bilen davacının bu davasında kötü niyetli olduğundan davanın ret edilmesinin

anahtar teslim olgusu • ayıp ihbarı • ayıplı iş • eser sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • götürü bedel • haksız fesih • inşaat sözleşmesi • teknik rapor • haklı neden • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • cevap dilekçesi • bilirkişi raporu • ortak kusur • karşı dava • fatura • ön inceleme

gecikilmesine ilişkin uzun süre bekledikten sonra iş sahibine ihtar çekmesi nedeniyle tarafların ortak kusurlu olduğu dosya içeriği ile sabittir. Ortak kusur ... göre ve özellikle davacının karşı dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi neticesinde sadece kâr kaybı istediği iş bedeli talebi bulunmadığı, ortak kusur

, meydana Gelen Kazada Tarafların Ortak Kusuru ve müvekkilin sigorta şirketi tarafından yapılan tazminat ödemesi gereğince öncelikli olarak tazminat

, meydana Gelen Kazada Tarafların Ortak Kusuru ve müvekkilin sigorta şirketi tarafından yapılan tazminat ödemesi gereğince öncelikli olarak tazminat