EN
TR
Gecikme nedeniyle ortaya çıkan zararın hesabına ilişkin olarak, birden fazla tüzel…
Ayrıca, bu tip formüllerin altında yatan gerekçe yüklenicinin muhasebe kayıtlarının…
Henüz yayımlanmamış bir karardan yapılan aşağıdaki alıntı, uygulamada nasıl bir inceleme…
“886. Bu bağlamda, Hakem Heyeti, Davacı’nın kendisini iki üyeden oluşan bir konsorsiyumun temsilcisi olarak tanıttığını ve bu şekilde kaynaklarını bir araya getirerek Sözleşmeyi Davacı’nın beklentilerine uygun şekilde ifa etme imkanından yararlandıkları hususunu dikkate almaktadır.…
887. Davalı, konsorsiyum ortaklarının kaynaklarını birleştirmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmenin ifasındaki herhangi bir gecikmenin, projenin tamamlanması için öngörülen ifa tarihinden sonrası için Davacı Konsorsiyumun ek işler üstlenmesini engelleyecek şekilde olumsuz bir etki doğurmaması gerektiğini beklemekte haklıdır. 888. Hakem heyeti, ihale sırasında […]’nin “kararlaştırılan işlerin” ortalama değerinin […] olduğu ve bunun, […] ile karşılaştırıldığında on katından daha fazla olduğunu belirtmiştir., […]’ın […] dönemi için ortalama yıllık cirosu da buna benzerdir. …
889. Buna göre, Davalı, Davacı’nın, üçüncü kişilerin sebep olduğu gecikmeler nedeniyle yapmaktan kurtulabileceği ana merkez sabit giderlerini geri istemeye yetkili olduğunu ikrar ettiği halde, Davacı’nın aslında bu masrafların tazmin edilmemesinin bütün etkisine […]’nin maruz kaldığını kanıtlamasının yanında Davalı da Davacı’yı oluşturan iki konsorsiyum ortağının kaynaklarını birleştirmesinin bu tür bir etkiyi engellemesini beklemekte yasal olarak haklıdır.”…
Bu örnek, sözleşmeye dayalı inşaat ortak girişiminin dahil olduğu harici uyuşmazlıklarının…