- Doküman Bilgileri
- İndirme seçenekleri
- Görüntüleme Ayarları
-
-
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Konsolide metin - yürürlükte değil (Sürüm: 2)
Kurum: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)
Kabul Tarihi: 08.12.2017
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 08.12.2017
Son Değişiklik Tarihi: 04.07.2019
Bu Sürümün Yürürlük Tarihi: 04.07.2019 - 04.07.2019
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
(1) Bu Yönergenin amacı; Teşekkül tarafından sözleşmeye bağlanmış mal, danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmet alımları ile yapım işlerinde; yüklenicilerin süre uzatımı taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
(1) Bu Yönerge; Teşekkül tarafından sözleşmeye bağlanmış mal, danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmet alımları ile yapım işlerinde; yüklenicilerin süre uzatımı taleplerinin incelenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak esaslar ile süre uzatımı taleplerini incelemek üzere kurulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarını, yetki ve görevlerini kapsar.
Hukuki dayanak
(1) Bu Yönerge; Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 8/6/1984 tarih, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapan 22/01/1990 tarih, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/06/2001 tarih, 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teşekkül Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
(1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Teşekküle bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan müstakil birimleri,
b) Birim amiri: Teşekküle bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatında yer alan müstakil birimlerin amirini,
c) Danışmanlık Hizmetleri: Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetleri,
ç) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürü’nü,
d) Hakem: Teşekkül ile Yüklenici arasındaki herhangi bir anlaşmazlık hakkında karar vermek veya çözüm sağlamak için Teşekkül ve Yüklenici arasındaki bir anlaşmaya göre atanan kişi veya kişileri,
e) Hizmet: İşletme, bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, otomasyon, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
f) İhale: Yazılı usul ve şartlarla mal, danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmet alımları ile yapım işlerinin, istekliler arasından seçilecek Yüklenici üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
g) İhale organları: İhale ve sözleşme işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Teşekkül birimlerini,
ğ) İhale yetkilisi: Teşekkülün, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
h) İlave İş: Mal, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan işi.
ı) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
i) Merkez: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü (TEİAŞ) ANKARA,
j) Sözleşme: Mal, Danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmet alımları ile yapım işlerinde Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
k) Taşıma: Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri ve personel servis hizmetlerini,
l) Taşra Teşkilatı: Teşekküle ait Bölge ve İşletme Müdürlüklerini,
m) Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ni (TEİAŞ),
n) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, rıhtım, liman, köprü, tünel, spor tesisi, alt yapı, haberleşme, otomasyon, trafo merkezi ve enerji iletim hattı, enerji santrali, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
o) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
ö) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi
İfade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Temel İlkeler
Sorumluluk
(1) Bu Yönergenin uygulanmasında, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev ve yetki çerçevesinde sorumludur.
Temel ilkeler
(1) Teşekkülün yüklenicilerle olan iş ilişkilerinde hakkaniyet kurallarının korunması, taraflara sözleşme dışı külfetler yüklenmemesi ve bilhassa taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi esastır.
(2)Ancak, sözleşmelerde yer alan taahhütlere; özelliklerine ve sözleşmelerine bağlı olarak, Teşekkülü ilgilendiren mevzuata göre bu Yönergede yazılı usuller çerçevesinde taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde ve aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda süre uzatımı talepleri değerlendirilir.