Sayfa 210★ 3…
11. HD. 16.12.1976; E. 76/5406, K. 76/5406 TK. 20/2; BK. 117.
Devalüasyondan doğan fiat farkının ödenebilmesi için sözleşmede bir hüküm bulunmalıdır.…
YARGITAY KARARI…
Davacı vekili, müvekkili ile davalı müessese arasındaki 19.5.1969 tarihli anlaşma…
Davalı vekili, müvekkili ile davalı arasında yapılan sözleşmede devalüasyon nedeniyle…
Mahkemece özetle toplanan delillere ve bilirkişi kurulu raporuna göre (169.384) liranın…
Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.…
Davacı, devalüasyon sebebile meydana gelmiş olan mücbir sebebe dayanmaktadır. Mukavelenin…
Davanın nesnedi olan mücbir sebebi düzenliyen Borçlar Kanununun 117. maddesine göre,…
Tacir olan davacının TTK.nın 20/2. maddesi gereğince (müdebbir bir tacir) olarak…
Mücbir sebebin en mühim unsuru olan ifanın imkânsız hale gelmiş bulunması da olayda…
İlk sözleşmeye göre rulmanlar, sözleşme tarihinden itibarer 10 ay zarfında teslim…
Davalı işletmenin süre uzatımında bulunması dava konusu mücbir sebebin kabulü anlamına…
Yukarıda yazılı nedenlerle hükmün davalı yararına bozulmasına, ödediği peşin…
MUHALEFET SERİ…
Davacı firma tarafından davalı işletmeye teslimi taahhüt olunan 1417 adet (Rulman)ların…
Her ne kadar taraflar arasındaki sözleşmenin 5 inci madde sinde davacının teslim…
Sözleşme yapılmasından önce görülmeyen ve akdin vücut bulmasından sonra ancak ortaya…
Davacı, taraf yönünden Türk Ticaret Kanununun (basiretli bir tacir gibi hareket etme)…
Olayda davalı işletme davacı tarafa süre uzatımında bulunmuş olmakla devalüasyonu…
Üye : İsmail Doğanay…
EN
TR
